ДОГОВОР №284
икз^^/^Л^__
г. Тосно
<$//» августа 2021 год
Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА «КОРНЕЛЬ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Трошнева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войскоровская основная общеобразовательная школа»,
именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Григорьевой Антониды Владимировны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые стороны, на основании п.4 ч 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Предмет договора
1	1. Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику товар, а Муниципальный заказчик обязуется
принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1	.2. Ассортимент, количество и цена товара определяется в приложении №1 (спецификации),которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.	Цена и сумма договора
2	1 Поставщик обязуется поставить товар в количестве и по ценам, указанным в приложении №1 настоящего
договора, а Муниципальный заказчик принять и оплатить товар.
2.2.	Цена товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего договора.
2.3.	Сумма договора составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается
(упрощенная система налогообложения).
2.4.	Цена договора включает стоимость товара. транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на
перевозку, сборку, установку, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации
3.	Порядок оплаты
3	.1. Оплата по настоящему договору производится на основании счета, накладной, (счет-фактуры при наличии
НДС), в течение пятнадцати рабочих дней с момента поставки товара
3	2. Источник финансирования: «бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2021г» (за счет субвенции из областного бюджета Ленинградской области)
4.	Порядок поставки.
4	.1. Поставка товара, погрузо-разгрузочные работы, сборка в случае необходимости, осуществляется за счет
поставщика
4	2. Право собственности на товар являющимся предметом настоящего договора, переходит кМуниципал ьному
заказчику с момента его передачи поставщиком после подписания накладнойМуниципальным заказчиком.
4	3 Сроки поставки поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания
договора.
5.	Качество поставляемого товара.
5.1.	Качество поставляемого Товара должно быть подтверждено сертификатами качества, удостоверяющими, что
Товар произведен в соответствии с государственными стандартами качества, установленными
нормативными актами РФ. Поставляемый товар должен быть новым товаром
6.	От ветственность сторон.
6.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6	2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком
обязательств предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней)
6	2 1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на
дату' уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
6	2.2. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в размере 1000 рублей.
6.2.	3.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.3.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Муниципальный заказчикнаправляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства- в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Договором, и фактически исполненных Поставщиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
6.3.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, штрафа, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов :
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
6.3.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается
(при наличии в договоре таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3
млн. рублей.
6.4.	В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Муниципальный заказчик имеет право осуществить
выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на сумму пени и (или) штрафов. Право
списания неустойки в виде штрафов и пеней наступает у Муниципального заказчика по истечении 15
календарных дней с момента должного уведомления Поставщика.
6.5.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.
6.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.7.	Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Муниципального
заказчика путем перечисления денежных средств на счет Муниципального заказчика, указанный в
претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес электронной почты,
указанный в договоре.
6.8.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их договорных обязательств. Неустойка
взымается за каждое нарушение в отдельности.
6.9.	Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
договором (за исключение прострочки исполнения обязательств Муниципальным заказчиком, поставщиком
(подрядчиком исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042.
6.10.	Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств
Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования или его отсутствия.
7.	Дополнительные условия.
7.1.	Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров. Претензии,
направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
7.2.	В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению ,в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
7.3.	Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.
7.4.	В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или
других реквизитов, она обязана в течение двух дней с момента таких изменений, письменно уведомить об
этом другую Сторону.
7.5.	Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
подписания обеими Сторонами и будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств;
7.6.	Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
- приложение 1 —Спецификация.
8.	Реквизиты и подписи сторон.
Муниципальный заказчик	Поставщик
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Войскоровская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Войскоровская ООШ») Фактический и юридический адрес: Российская Федерация, 187033 Ленинградская область, Тосненский район, п. Войскорово, д.З Тел/факс 8-81361-67-305 ИНН 4716013777 КПП 471601001 ОГРН 1024701896625 Банковские реквизиты: л/с 0276701067 Банковский счет 40102810745370000006 Казначейский счет 03231643416480004500 ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК014106101 ОКТМО 41648000 Телефон: 8-981-986-01-80 voi-school@yandex.ru	ООО «ФИРМА «КОРНЕЛЬ» Юр.адоес. СПб 195274 СПб Проспект Культуры д.17 оф!68 ИНН 7825105776 КПП 780401001 р/с 40702810995200000127 в Ф-Л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Санкт-Петер.бург к/с 30101810540300000795 БИК 044030795 тел/факс (812) 493-85-13, +7921 965-11 -97 komelspb@mail.ru ОГРН 1027809229106 ОКПО 34387364 ОКТМО для возврата обеспечения 40333000 ОКАТО 40298563000 НДС не облагается на основании Уведомления главы 26.2 Налогового Кодекса РФ УСНО (Уведомление о применении УСНО №10-8/309 от 29.12.2003) НДС не облагается (упрощенная система налогообложения), Дата постановки на налоговый учет: 14.12.2016г.
От Муниципального заказчика:	от Поставщика: Директор /'	Генеральный^иректор -»с	—	/А.В.Г;ригорьева/	\ //г/ ФИРМА V 11Я / .0	р1,К0РНЕЛЬ“; f иgЕТ	/А.В. Трошнев/ а
Приложение № 1 к договору № 284 от «'У» Августа 2021г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ.
№ п/п	Наименование, характеристики поставляемого товара, наименование страны происхождения товара	Ед.изм.	Кол- во	Цена (руб.) без НДС	Сумма (руб.) без НДС
1	Стол ученический 2-х местный регулир гр.(4-6) закругленные углы Столешница 1200x500мм, ЛДСП 16 мм., цвет - бук, кромка ПВХ2мм. Закругленные углы. Каркас: квадратная труба серого цвета, 25x25x1,5мм., и 20x20x1,5мм., телескопическая регулировка. Крючки с 2-х сторон. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	16	2 840,00	45 440,00
2	Стул ученический регулируемый гр.(4-6) Спинка и сиденье выполнены из гнуто-клееной фанеры 8мм, покрытая бесцветным лаком. Каркас: квадратная труба серого цвета, 25x25x1,5мм., и 20x20x1,5мм., телескопическая регулировка. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	32	1 356,00	43 392,00
3	Стол с закруглениями Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	2	5 520,00	11 040,00
4	Шкаф застекленный 800x350x2100 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет-Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	2	7 764,00	15 528,00
5	Шкаф архивный 800x350x2100 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	1	6 108,00	6 108,00
6	Шкаф для учебных пособий Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	1	5 184,00	5 184,00
7	Шкаф архивный Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	1	5 400,00	5 400,00
8	Шкаф-стеллаж 800x350x2100 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМА«КОРНЕЛЬ»	Шт.	2	5 556,00	11 112,00
9	Шкаф застекленный фасады МДФ 800x350x1900	Шт.	2	10 248,00	20 496,00
	Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»				
10	Шкаф архивный с фасадами МДФ 800x350x1900 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм , кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товаоа - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	8 604,00	8 604,00
11	Шкаф для учебных пособий 800x350x1900 фасады МДФ Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	9 360,00	9 360,00
12	Стеллаж открытый 800x350x1900 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	4 728,00	4 728,00
13	Стеллаж открытый Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	4 800,00	4 800,00
14	Стеллаж открытый 700x250x1200 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет - Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	4 800,00	4 800,00
15	Тумба с разноуровневыми полками 1400x400x700 Каркас выполнен из ЛДСП 16мм., кромка комбинированная. Цвет —Бук. страна происхождения товара - Россия, ООО «ФИРМАкКОРНЕЛЬ»	Шт.	1	4 008,00	4 008,00
	ИТОГО				200 000.00
ИТОГО Цена договора составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (упрощенная
система налогообложения).
От Муниципального заказчика:
/А.В.Г ригорьева/