МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№ 0145300009620000316
д. Бор Тихвинский район	«13 » августа 2020 г.
Ленинградская область
Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинекого
муниципального района Ленинградской области, действующая от имени муниципального
образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской
области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Голубева Алексея
Леонидовича, действующей на основании Положения, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Регион», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора Глазунова Юрия Нифонтовича , действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного
аукциона (ИКЗ: 203471501608447150100100120044322243) от «03» августа 2020 года № 316-аи/20-
р Единой комиссии по осуществлению закупок, заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок в
соответствии с прилагаемыми: техническим заданием (приложение № 1), дефектными
ведомостями (приложение № 2), локальными сметами (приложение № 3) и Актом приема-
передачи Объекта (приложение № 4) выполнить работы по ремонту участков тепловых сетей
в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП,
участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17 (далее
Объект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить указанную в
Контракте цену при условии выполнения всего объема работ по Контракту и с качеством
соответствующим техническому заданию, и требованиям нормативно-правовых актов.
1.2. Подрядчик обеспечивает эксплуатацию готового Объекта за свой счет до передачи его
Заказчику.
Статья 2. Сроки выполнения работ
1.1. Срок выполнения рабст: 45 дней с даты заключения Контракта.
Статья 3. Цена Контракта
3.1.	Цена контракта в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов й
платежей составляет: 22 680 771,92 руб. (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч
семьсот семьдесят один) рубль 92 коп, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (далее — цена контракта).
Источником (Ьинансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту язляется:
бюджет Ленинградской области на 2020 год - 19 959 078 рублей 00 копеек, НДС не облагается;
бюджет Борского сельского поселения на 2020 год - 2 721 693 рублей 92 копеек, НДС не
облагается;
3.2.	Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Контрактом.
3.3.	Цена контракта включает в себя вознаграждение Подрядчика, компенсацию всех затрат и
издержек Подрядчика, связанных с приобретением необходимых материалов, оборудования и
выполнением полного комплекса работ по настоящему Контракту, а также компенсацию прочих
издержек Подрядчика, включая стоимость работ определенно не упомянутых в настоящем
Контракте, но необходимых для выполнения работ, согласно пункту 1.1. Контракта.
Подрядчик самостоятельно несет расходы, связанные с оплатой выполненных работ
субподрядными организациями.
3.4.	Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.
Статья 4. Платежи и расчеты
4.1.	Подрядчик выполняет работы без аванса. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы
осуществляются «Заказчиком» только после выполнения Подрядчиком работ и представления
Заказчику документов, указанных в пункте 4.2 Контракта, в течение 30 (тридцати) дней.
4.2.	Финансовые расчеты с Подрядчиком осуществляются на основании представленных
Заказчику актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и
затрат по форме КС-3, и акта сдачи - приемки работ, с обязательным приложением к нему актов на
скрытые работы, подписанных Сторонами, сертификатов на материалы. При этом акты
выполненных работ по форме КС-2 оформляются в строгом соответствии с локальными сметами,
определяющими начальную максимальную цену контракта (Приложение №3), с дальнейшим
переводом в уровень цены по Контракту путем применения коэффициента снижения цены - Кен. -
0,815. Коэффициент снижения цены (Кен) определяется как отношение цены контракта,
предложенной победителем аукциона к начальной (максимальной) цене контракта является
неизменным и действует на протяжении всего периода работ.
4.3.	Заказчик в течение 10 дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет
достоверность сведений о выполненных Работах, отраженных в документах, подписывает их и
передает 1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2 обратно Подрядчику.
4.4.	В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости Работ, отраженных в документах, указанных в пункте 4.3., фактически выполненным
Работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, а также
выполнении Подрядчиком работ с отклонениями от технического задания, строительных норм и
правил, Заказчик немедленно, уведомляет об этом Подрядчика, и не подписывает документы до
внесения Подрядчиком соответствующих изменений и исправлений в указанные документы и
работы.
4.5.	Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технического задания, требований
Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате
Заказчиком до устранения отклонений. При этом Заказчик из сумм, подлежащих оплате
Подрядчику, удерживает суммы неустойки (пеней), которые Подрядчик обязан уплатить в
соответствии со статьей 9 настоящего Контракта. Последующие работы, связанные
технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от
технического задания и СНиП, к оплате не принимаются.
Статья 5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1.	По завершении всех Работ по настоящему Контракту Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности Объекта сдаче комиссии по приемке работ.
5.2.	При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок
Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и
сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного
акта в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей
стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не
освобождает его от уплаты неустойки (пеней), предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3.	Датой выполнения Работ по настоящему Контракту (датой сдачи Объекта) считается дата
утверждения Заказчиком акта приемки объекта ремонта.
Статья 6. Гарантии качества по сданным работам
6.1.	Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими
нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.2.	Гарантийный срок на сдаваемый в эксплуатацию Объект составляет 5 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента утверждения акта приемки объекта ремонта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан устранять и исправлять недостатки, в том числе
разрушения и дефекты за свой счет в сроки, установленные Заказчиком и зафиксированные в акте.
6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня
получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно
продлевается на период устранения дефектов.
6.4.	Устранение выявленных недостатков производится Подрядчиком в соответствии с
нормативными требованиями, установленными для соответствующих видов работ.
6.5.	После устранения недостатков результатов работы, Подрядчик письменно извещает Заказчика
об этом и предлагает проверить исполнение гарантийного обязательства.
6.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств в
установленный срок, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку. Уплата неустойки не
освобождает Подрядчика от обязанности устранения допущенных им нарушений за свой счет.
Статья 7. Права и обязанности Сторон
7.1.	Заказчик обязан:
7.1.1.	Предоставить Подрядчику по акту (на период выполнения работ) Объект в срок не более 5
дней с даты заключения Контракта.
7.1.2.	Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ на Объекте технический надзор,
назначив своего ответственного представителя.
7.1.3.	Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
7.1.4.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за
качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
7.1.5.	При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Контракта, и строительных норм и правил, которые могут ухудшить качество выполненных работ,
или иных недостатков немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив
срок их устранения.
7.1.6.	Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
7.1.7.	По окончании выполнения Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема
Работ по настоящему Контракту своевременно организовывать их приемку.
7.2.	Заказчик имеет право:
7.2.1.	В случае досрочного исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту
принять и оплатить работу в соответствии с установленным в контракте порядком.
7.2.2.	Для проверки результатов выполненных подрядчиком работ по настоящему контракту
привлекать экспертов либо экспертные организации для проведения экспертизы.
7.2.3.	Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям
выполнения контракта.
7.2.4.	По своему решению создавать приемочную комиссию в течение 10 дней со дня получения
извещения Подрядчика о готовности Объекта к сдаче комиссии по приемке работ.
7.3.	Подрядчик обязан:
7.3.1.	Принять от Заказчика не позднее 5 дней с даты подписания Контракта Объект для
выполнения Работ по настоящему Контракту.
7.3.2.	Выполнить предусмотренные настоящим контрактом Работы, обеспечив их надлежащее
качество в соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами в сроки,
установленные настоящим Контрактом.
7.3.3.	Подрядчик обязан разработать и представить на согласование Заказчику «Календарный план
выполнения работ» и завершить все работы по контракту в сроки, указанные в прилагаемом к
настоящему контракту календарном плане выполнения работ (Приложение №5).
7.3.4.	Выполнять и обеспечивать выполнение Работ с соблюдением норм техники безопасности,
охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
7.3.5.	Обеспечить в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Контракту чистоту
прилегающей к Объекту территории.
7.3.6.	Вести общий и специальные журналы выполнения строительно-монтажных работ в
соответствии с требованиями РД-11-05-2007., вести журналы учета выполненных работ.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные Заказчиком и
другими надзорными органами. Обеспечивать представителям технического надзора Заказчика
беспрепятственный доступ на Объект.
7.3.7.	Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы (в
соответствии с РД-11-02-2006), извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени
освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами
выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то по
требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ
согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
7.3.8.	Предоставить транспорт для лица, осуществляющего технический надзор, для объезда и
осмотра проверяемых объектов.
7.3.9.	При приемке объекта (отдельных частей), Подрядчик обязуется обеспечить состав комиссии
всем необходимым инструментом и прочим оборудованием для качественной и детальной
приемки натуральных показателей Объекта.
7.3.10.	Обеспечивать сохранность материалов и оборудования на строительной площадке.
7.3.11.	Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение
работ привлеченными субподрядными организациями.
7.2.12.	Привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих
соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях,
установленных правовыми актами.
7.2.13.	Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской
федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями
иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечения
иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим
законодательством РФ.
7.3.14.	В случае, если представителем технического надзора Заказчика, будут обнаружены
некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок,
указанный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.3.15.	Обеспечивать соответствие Объекта (его отдельных частей) условиям настоящего
Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации.
7.4.	Подрядчик имеет право:
7.4.1.	Досрочно выполнять обязательства по настоящему Контракту.
7.4.2.	Требовать оплаты за выполненные в соответствии с требованиями настоящего Контракта
работы.
7.5.	Выполнять работы в соответствии со схемой движения при производстве работ без
перерывов движения транспортного потока, согласованной с ОМВД ГИБДД по
Тихвинскому району
8.	Обеспечение исполнения муниципального контракта.
8.1.	Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения Контракта: путем
внесения денежных средств на счет Заказчика или предоставления банковской гарантии.
8.2.	Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением подрядчиком в момент подписания
настоящего Контракта банковской гарантией в размере 10 % от начальной (максимальной) цены
Контракта что составляет 2 782 916,80 (два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот
шестнадцать) рублей 80 коп..
8.3.	Обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств
подрядчика по Контракту, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.
8.4.	В случае, если подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем
предоставления безотзывной банковской гарантии, данная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ.
8.5.	Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального закона N 44-ФЗ.
8.6.	В случае, если подрядчиком предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и
более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только
после предоставления обеспечения исполнения Контракта с учетом положений ст. 37
Федерального закона №44-ФЗ.
8.7.	В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального
закона № 44-ФЗ.
8.8.	В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии
на осуществление банковских операций подрядчик обязан предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1,
7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения
подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определённом в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
8.9.	В случае внесения подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения
обязательств по настоящему Контракту, денежные средства возвращаются Заказчиком подрядчику
в срок, который не должен превышать тридцать дней с даты исполнения подрядчиком,
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,
8.10.	При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в связи с нарушением
подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также ч. 15 ст. 95 Федерального закона
Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, обеспечение исполнения Контракта
удерживается Заказчиком в полном объеме.
8.11.	Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет подрядчик.
9.	Ответственность сторон.
9.1.	За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту,
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ
и условиями настоящего Контракта.
9.2.	В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик
направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.
9.4.	В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
9.5.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
от не уплаченной в срок суммы.
9.6.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
9.7.	Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктами 3 — 9 «Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N1042 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) (далее - «Правила»), в том числе рассчитывается как
процент цены контракта.
9.8	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):
а)	10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3
млн. рублей;
б)	5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
(9.8.)* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке,
установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем
порядке:
а)	в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает
3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млп. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б)	в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
* Пункт 9.8. излагается в редакции пункта (9.8.)* в случае заключения контракта с
победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта.
9.9.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)	5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в)	10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г)	100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
(Размер штрафа подлежит указанию в Контракте по результатам закупки)
9.10.	Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает подрядчика
от выполнения своих обязательств по Контракту в натуре.
9.11.	Устранение подрядчиком в установленные сроки, выявленных Заказчиком недостатков, не
освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом.
9.12.	Уплата начисленной неустойки (штрафа, пени) может осуществляться в форме удержания
Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) при оплате Заказчиком выполненных Работ.
9.13.	В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением подрядчиком
денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы
обеспечения исполнения Контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы штраф, пени,
рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Контракта.
9.14.	За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б)	5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в)	10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г)	100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
(Размер штрафа подлежит указанию в Контракте по результатам закупки)
9.15.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.16.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
9.17.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. Материалы, оборудование и выполнение работ
10.1.	Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными
материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в
соответствии с нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных
работ.
10.2.	Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие документы,
удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих документов
должны быть предоставлены Заказчику.
10.3.	Заказчик, уполномоченные представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное
предписание:
а)	об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов,
конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания и
условиям Контракта;
б)	о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее
требованиям Контракта.
10.4.	Заказчик, уполномоченные представители Заказчика вправе давать письменное предписание
о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Заказчиком срока, в следующих
случаях:
а)	дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности, либо при выполнении работ
не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и
других норм, обеспечивающих безопасность на объекте и находящихся вблизи его объектов в
соответствии с нормативно-технической документацией;
б)	дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной
надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет
Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием
для продления срока завершения работ по Контракту.
10.5.	В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили
нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с
него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.	Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Контракту
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства
непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.
11.2.	Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и
последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
Специальный акт является основанием для внесения изменений в план выполнения работ. Сроки
начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы,
указанных в специальном акте.
11.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести
месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.
Статья 12. Срок действия контракта, условия его расторжения и изменения.
12.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2.	Настоящий Контракт может быть расторгнут:
-	по соглашению сторон,
-	по решению суда,
-	в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
Гражданским кодексом и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
1	2.2.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в любом из следующих случаев:
а)	Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 дней по причинам, не
зависящим от Заказчика, при условии выполнения Заказчиком своих обязательств изложенных в
п.7.1.1, настоящего Контракта;
б)	Задержка Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом,
составляет более чем на 5 дней;
в)	При наличии двух и более письменных предупреждений Заказчика в адрес Подрядчика,
касающихся ненадлежащего качества выполнения работ, не устраненных своевременно
Подрядчиком;
12.3.	В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям,
предусмотренным в п. 12.2. настоящего Контракта, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней с
момента расторжения Контракта передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных
работ, освободив ее от механизмов, сооружений, материалов, оборудования и иного
принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных
коммуникаций; передать Заказчику всю исполнительную документацию по Объекту, а также
оформить акт контрольного обмера и акт сверки взаиморасчетов.
12.4.	Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта Работы производятся
после выполнения ими действий, предусмотренных п.12.3., настоящего Контракта на основании
акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения
Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве
неустойки.
12.5.	В случае расторжения Контракта по вине Подрядчика, обеспечение Контракта направляется
в бюджет Борского сельского поселения.
12.6.	При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44- ФЗ.
Статья 13. Прочие условия
13.1.	Подрядчик не имеет права передавать Объект ремонта (либо отдельную его часть), а также
исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
13.2.	Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на Объекте по вине
Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
13.3.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет
настоящего контракта, до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.
13.4.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами в форме дополнительного
соглашения.
13.5.	При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.6.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются
Сторонами в претензионном порядке. При не достижении соглашения каждая из сторон вправе
обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.7.	Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего
местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
14. Обеспечение гарантийных обязательств.
14.1.	Требования к гарантии качества работ, а также требования к гарантийному сроку и (или)
объему предоставления гарантий качества (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются
Подрядчиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, установленный в пункте
6.2. настоящего контракта, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2.	Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1% от начальной (максимальной)
цены контракта), что составляет 278291,68 (двести семьдесят восемь тысяч двести девяносто
один рубль 68 копеек.
14.3.	Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик вместе с
документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по Контракту,
предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в
качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет
Заказчика. Оформление документа о приемке выполненных работ (акта приемки выполненных
работ по Объекту) осуществляется после представления Подрядчиком такого обеспечения.
14.4.	В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения гарантийных обязательств путем
предоставления безотзывной банковской гарантии, данная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ.
14.5.	Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 дней с даты окончания срока гарантийных
обязательств, указанных в пункте 6.2. настоящего Контракта, на счет Подрядчика, с которого
поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате
сумм начисленных неустоек.
В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с которых
поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до
окончания гарантийного срока на выполненные работы.
14.6	Подрядчик Вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств
новое обеспечение гарантийных обязательств.
Статья 15. Приложения к контракту
Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.
15.1.	Приложение № 1 Техническое задание
15.2.	Приложение № 2 Дефектные ведомости
15.3.	Приложение № 3 Локальные сметы
15.4.	Приложение № 4 Акт приема-передачи Объекта
15.5.	Приложение № 5 Календарный план выполнения работ
Статья 16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:	Подрядчик:
Администрация муниципального образования Общество с ограниченной
Борское сельское поселение Тихвинского ответственностью «Регион»
муниципального района Ленинградской области 346400, Ростовская область, Новочеркасск
187515. Ленинградская область. Тихвинский г.. Красноармейская ул., дом № 53.
район, дер.Бор	квартира 4.
телефон/факс: 8 (81367) 46133 ИНН 4715016084 КПП 471501001 ОКПО 04183552 ОКТМО 41645410 ОГРН 1054701512645 р/сч № 40204810100000002 312 в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК 044106001 телефон/факс 8 (81367) 46133	Телефон 8(8635)22-42-55 ИНН 6150044992 ОКПО 76956830 ОГРН 1056150310457 р/с 40702810652090021269, к/с 30101810600000000602. БИК 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. РостТв-на-Дону
bsp20072@yandex.ru	Regiongs61 @maiL От Заказчика:	От Подрядчик^:! Глава администрации Борского сельского Директор.О.бв|гЦ	гво с ограниченной
поселешж^ГзО^х, /	\Ev\l. Голубев 7	iiTW'r	77	х®*	\\ (администрация fj \\ %\	// // x&'W	Х?/	отЯетбдВЯШтгло «Регион» Ж, VoiW д', - г	Ю.Н.Глазунов ’ С’ ' ' А'-л	/<>«,'
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№0145300009620000316
от 13 августа 2020 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Ремонт участков тепловых сетей в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1,2, 3,4,
5, 6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка тепловых сетей от УТ-
14 до УТ-17
1. Наименование работ	Ремонт участков тепловых сетей в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17
2. Местонахождение объекта	187515, Ленинградская область Тихвинский район Борское сельское поселение, д. Бор.
3. Заказчик	Администрация муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области e-mail: bsp20072@yandex.ru , контактный тел/факс: (81367)46133 Платежные реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения контракта ИНН 4715016084, КПП 471501001 Лицевой счёт администратора доходов бюджета л/с 05453003310 р/с 40302810300003002312 Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК044106001
4. Источник финансирования	Бюджет Ленинградской области Бюджет Борского сельского поселения
5. Ремонтная организация	Определяется по результатам аукциона
6. Вид работ	Ремонт участков тепловых сетей в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17
7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком	Дефектные ведомости, локальные сметы
8. Содержание работ	8.1.	До начала производства работ Подрядчик должен выполнить фотофиксацию участков ремонта и получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций. 8.2.	Описание работ: 8.2.1.	Работы производить строго в соответствии с настоящим	техническим	заданием,	требованиями нормативных документов под контролем представителей технического надзора со стороны Заказчика в объемах работ в соответствии с дефектными ведомостями - приложение №1 к настоящему техническому заданию.
9. Требования к качеству работ:	9.1. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:
	9.2.	Участник размещения заказа после признания победителем в аукционе может осуществить выезд и осмотр объекта производства работ для уточнения условий выполнения работ, других интересующих вопросов по предмету контракта. 9.3.	Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика. 9.4.	Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.). 9.5.	Подрядчик до начала производства работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте. 9.6.	Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного, достаточного, для выполнения работ, количества инженерно- технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте. 9.7.	В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет подготовку по требованию Заказчика письменных отчетов о проведенных работах, выполняет фотофиксацию работ!, при необходимости подготовку материалов и заключений в электронном виде.
1С.	Требования	к производству работ	10.1.	До начала производства работ получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в охранных зонах коммуникаций. -	провести все необходимые согласования с Заказчиком; -	согласовать (при наличии) все пересечения с инженерными коммуникациями; -	согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков. 10.2.	Работы должны выполняться обученным и аттестованным в соответствии с требованиями законодательства РФ персоналом, с действующими правилами и инструкциями по безопасному производству работ и соответствовать гигиеническим и санитарно- эпидемиологическим требованиям. 10.3.	Работы подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ. 10.4.	Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня
	до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее. 10.5.	Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 10.6.	В случае нанесения ущерба объекту в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет. 10.7.	До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации 10.8.	Выполнить все работы по ремонту в объеме технического задания, и локальными сметами в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 10.9.	Монтаж и испытания трубопроводов должны выполнять в соответствии с ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 10.10.	Обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий электроснабжения, связи и освещения, ливневых, канализационных и водопроводных колодцев и т.д.). 10.11.	Требования к безопасности работ: -	обеспечить безопасное непрерывное движение на участках ремонта, в том числе ограждение места производства работ и установку соответствующих дорожных знаков, согласование схем расстановки дорожных знаков с ГИБДД; -	обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ и безопасность дорожного движения во время выполнения работ; -	нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ. 10.12.	Произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с действующими нормативными документами. 10.13.	Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала
	ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию. 10.14.	Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ. 10.15.	Подрядчик должен предъявлять представителю заказчика акты освидетельствования скрытых работ, протоколы, исполнительную документацию, акты входного контроля материалов, сертификаты и паспорта на примененные материалы, технических условий, норм и стандартов. Вести исполнительную документацию. Вести на объекте общий журнал производства работ. 10.16.	Обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде; 10.17.	Производить работы в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 10.18.	Исполнительная документация должна быть представлена согласно СНиП 41-02-2003, РД-11-02-2006, РД- 11-05-2007. «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
11. Требования к качеству материалов	11.1. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль, Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в исполнительной документации.
12. Срок выполнения работ	Начало производства работ: в течение трех дней с даты заключения Контракта. Окончание производства работ: 45 дней с даты заключения Контракта.
13. Требования к сдаче работ Заказчику	13.1.	Приёмка работ производится по письменному извещению Подрядчика с приложением следующих документов КС-2; КС-3, сертификатов на материалы, результатов лабораторных заключений (в 3-х экземплярах), представителем Заказчика, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, СНИП 111-10-75 на основании представленной исполнительной документации за отчетный период; 13.2.	В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия комплекта документации требованиям настоящего ТЗ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 13.3.	За 10 дней до приемки объекта ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные
г сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от j
строительного мусора. 	|
От Заказчика:
Глава администрации Борского
От Пбдря цчик&:
Директор Общество с
ограниченней^ ответственностью
«Реги^ ’ ""' ‘
/м.п.
•чУ? ..	. .Z-
Ю.Н.Глазунов
Приложение № 2
к муниципальному контракту
№0145300009620000316
от 13 августа 2020 года
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП д. Бор
№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Ед. изм.	Количе ство	Вид дефекта	Мероприятия по устранению дефекта
1.	Опоры неподвижные	т	0,75	Коррозия, излом	Монтаж неподвижных опор
2.	Непроходной канал	м	214	Излом, повреждения, возникшие за время эксплуатации и при демонтаже трубопроводов	Устройство непроходного канала
3.	Тепловая камера	м	8,12	Отсутствует	Устройство тепловых камер
4.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy 50 мм	м	12	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 50 мм
5.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy 65 мм	м	25	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 65 мм
6.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy 80 мм	м	1	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 80 мм
7.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy 100 мм	м	2	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 100 мм
8.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy 200 мм	м	2	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 200 мм
9.	Гильзы на вводе трубопроводов в здание dy	м	1	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Укладка гильз из стальных электросварных труб dy 250 мм	
	250 мм				
10.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа диаметром 45 мм	м	240	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа диаметром 45 мм
и.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 50 мм	м	290	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа dy 50 мм
12.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 65 мм	м	580	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа dy 65 мм
13.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 80 мм	м	100	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа dy 80 мм
14.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 100 мм	м	810	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа dy 100 мм
15.	Трубопровод канальной прокладки из труб стальных в	м	70	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась	Замена трубопровода канальной прокладки из труб стальных в изоляции
	изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 200 мм			пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке, Ру 1,6 МПа dy 200 мм
	Компенсаторы сильфонные диаметром 45 мм	шт.	2	Коррозия, свищи, изоляция повреждена, отсутствует	Монтаж	сильфонных	компенсаторов диаметром 45 мм
16.	Компенсаторы сильфонные dy 65 мм	шт.	6	Коррозия, свищи, изоляция повреждена, отсутствует	Монтаж сильфонных компенсаторов dy 65 мм
17.	Компенсаторы сильфонные dy 100 мм	шт.	10	Коррозия, свищи, изоляция повреждена, либо отсутствует	Монтаж сильфонных компенсаторов dy 100 мм
18.	Запорная арматура: задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 50 мм	шт.	20	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 50 мм
19.	Запорная арматура: задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 80 мм	шт.	5	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 80 мм
20.	Запорная арматура: задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 100 мм	шт.	5	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 100 мм
21.	Запорная арматура: вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 20 мм	шт.	35	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа dy 20 мм
22.	Запорная арматура: вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 45 мм	шт.	8	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на кран шаровый муфтовый, Ру 1,6 МПа dy 45 мм
23.	Узел герметизации вводов в подвальное помещение	шт.	32	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Герметизации вводов трубопроводов в здание
24.	Тепловые камеры	М	30	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Восстановление бетонных стен камер
25.	Асфальтовое покрытие	„2 м	750	Разрушено при проведении земляных работ	Восстановление асфальтового покрытия
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5 д. Бор
№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Ед. изм.	Количе ство	Вид дефекта	Мероприятия по устранению дефекта
1.	Фундаменты-столбы бетонные под неподвижные опоры для надземной прокладки трубопроводов	М	32	Трещины, частичное разрушение	Ремонт фундаментов-столбов бетонных под неподвижные опоры для надземной прокладки трубопроводов
2.	Опоры неподвижные	т	0,159	Коррозия, излом	Монтаж закладных деталей при ремонте фундаментов-столбов бетонных
3.	Трубопровод надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 125 мм	м	440	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции, Ру 1,6 МПа dy 125 мм
4.	Трубопровод надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 200 мм	м	440	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции, Ру 1,6 МПа dy 200 мм
5.	Запорная арматура: задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 100	шт.	2	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 100
6.	Запорная арматура: задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 150	шт.	2	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на задвижки стальные, Ру 1,6 МПа dy 150
7.	Запорная арматура: вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 32	шт.	4	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 32
8.	Запорная арматура: вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 40	шт.	4	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 40
9.	Компенсаторы	шт.	2	Коррозия, свищи, большие наслоения	Монтаж П-образных компенсаторов dy 125
1
	П-образные dy 125 мм			внутри труб; изоляция повреждена, либо отсутствует	мм
10.	Компенсаторы П-образные dy 200 мм	шт.	2	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб; изоляция повреждена, либо отсутствует	Монтаж П-образных компенсаторов dy 200 мм
и.	Узел герметизации вводов в подвальное помещение	шт.	8	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Герметизации вводов трубопроводов в здание
12.	Тепловые камеры	м	6	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Восстановление бетонных стен камер
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17 д. Бор
№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Ед. изм.	Количе ство	Вид дефекта	Мероприятия по устранению дефекта
1.	Фундаменты-столбы бетонные под неподвижные опоры для надземной прокладки трубопроводов	,3 М	30	Трещины, частичное разрушение	Ремонт фундаментов-столбов бетонных под неподвижные опоры для надземной прокладки трубопроводов
2.	Опоры неподвижные	т	0,865	Коррозия, излом	Монтаж закладных деталей при ремонте фундаментов-столбов бетонных
3.	Трубопровод надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 65 мм	м	155	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке, Ру 1,6 МПа dy 65 мм
4.	Трубопровод надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy	м	155	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в оцинкованной
	100 мм				оболочке, Ру 1,6 МПа dy 100 мм
5.	Трубопровод надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом, Ру 1,6 МПа dy 150 мм	м	310	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб, из-за чего уменьшилась пропускная способность; изоляция повреждена, либо отсутствует	Замена трубопровода надземной прокладки из труб стальных в изоляции минераловатными изделиями с покровным слоем рубероидом на трубопровод из труб стальных в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке, Ру 1,6 МПа dy 150 мм
6.	Запорная арматура: вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 20	шт.	12	Полная потеря герметичности, выработка уплотнительных поверхностей	Замена на вентили муфтовые, Ру 1,6 МПа dy 20
7.	Компенсаторы П-образные dy 65 мм	шт.	3	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб; изоляция повреждена, либо отсутствует	Монтаж П-образных компенсаторов dy 65 мм
8.	Компенсаторы П-образные dy 100 мм	шт.	3	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб; изоляция повреждена, либо отсутствует	Монтаж П-образных компенсаторов dy 100 мм
9.	Компенсаторы П-образные dy 150 мм	шт.	6	Коррозия, свищи, большие наслоения внутри труб; изоляция повреждена, либо отсутствует	Монтаж П-образных компенсаторов dy 150 мм
10.	Узел герметизации вводов в подвальное помещение	шт.	8	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Герметизации вводов трубопроводов в здание
И.	Тепловые камеры	М	2	Повреждения, возникшие при замене трубопроводов	Восстановление бетонных стен камер
Приложение № 3
Л* ст:  •'	, „‘Jk
. ч»*\р • Vi',‘’4 v ’•/«Л'/
СОГЛАСОЙ^Ж
*’/' 4 A' 7 fl' 4?*' '
Дцр^яфф'ОбО «Регион»
fl* Ю. Й'. Глазунов
WO r
к муниципальному контракту
145300009620000316
3 августа 2020 года
HQ© о
поселе%«
О'*?;
*1АДМИНИСТгА


ЕРЖДАЮ
дминистраиии
кого поселения
-А. Л. Голубев
•Ч/ета 2020 г.
Локальная смета
Ремонт участке теплозых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1,2,3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП д. Бор.
(наименование работ и затрат наименование объекта)
Основание: дефектна? ведомость
Составлена; а уровне цен на: декабрь 2019 г.
Наименование региона: Ленинградская область
Наименование редакции СНБ. ТСНБ-ЛО-2001 в редакции 2014 г.
Наименование сборника индексов пересчета: индексы 12.2019 г. Ленинградская область
Наименование сборника текущий цен: ТССЦ 12.2019 Ленинградская область
Сметная стоимость: 16956.930. тыс.руб.
Нормативная трудоемкость: 5707.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1219.998 тыс. руб.
№ П.П,	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоигость единицы, руб.		Оби	ая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чеп-ч.		Стоимость материалов
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин			
					основной з/пл	в. т.ч, з/пл машинистов			в. т.ч. з/лп машинистов	на 		всего	
1	2	,	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	S	9	10	11	12	13
Раздел 1. Земляные работы												
1	ТЕР QI- 01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами драглайн или обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 8.74, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 20236 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 8494 руб.)	1000 м3 грунта	2.2	3508,43 182.84	3325.59 716.28	69024	5080	63944 19903	12.36 29.20	27 64	0
2	ТЕР 01- 02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 8618 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 3929 руб.)	100 м3 грунта	0.5	2007,00 2007.00	0 0	12674	12674	0 0	135.70 0	68 0	0
3	ТЕР 01- 02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и кз/п рабочих: 1,15 Индексы: кз/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 6215 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 2833 руб.)	100 м3 грунта	0.5	1447,24 1447.24	О] О	9139	9139	0 0	101.78 0	51 0	0
4	ТЕР 01- 01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 10.14, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4488 руб. С.П. 50*0,8*0.85 = 34% = 1884 руб.)	1000 м3 грунта	2.2	711,74 0	711.74 199.40	15877	0	15877 5541	0 9.50	0 21	0
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	РУб-				106714	26893	79821 25444		146 85	
		Накладные расходы %:	%				39557					
		Итого с накладными:	руб.				146271					
		Сметная прибыль %:	%				17140					
		Итого:	руб.				163411					
Раздел 2. Демонтаж, монтаж опор												
1	ТЕР 09- 03-012-12 (прим.)	Демонтаж опорных стоек к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,7 к стоим, мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,7 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 8.89, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 849 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 640 руб.)	1 т конструк ' ций	0.75	296,49 78.42	218.06 38.00	2197	743	1454 360	6.59 2.09	5 2	0
		Металлолом	т	0.75	(0)		(0)					
2	ТЕР 09- 03-012-12 (прим.)	Монтаж опорных стоек к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 8.89, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.98, (Н.Р. 90*0,85 = 77% = 1435 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1081 руб.)	1 т конструк ций	0.75	720,41 128.83	389.40 67.85	4874	1220	2596 643	7.58 2.61	6 2	1058
	101-3687	Швеллеры № 14	т	0.75	(45077.86 )		(33808)					
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				7071	1963	4050 1003		11 4	
		Материалы в текущем уровне цен:		1			33808					
		Итого:	руб.				40879	1963	4050 1003		11 4	
		Накладные расходы %:	%				2284					
		Итого с накладными:	руб.				43163					
		Сметная прибыль %:	%				1720					
		Итого:	руб.					44883					
Раздел 3. Очистка канала, камер; разборка тепловой изоляции; демонтаж трубопроводов													
1	ТЕРр 66- 12-1	Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м Индексы: к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 81526 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 51763 руб.)	1 м3 ила, грязи	200	51,23 51.23	0 0	129407	129407	0 0	3.49 0	698 0	0
		Мусор строительный (0,6 т/мЗ)	т	120 [200*0.6]	(0)		(0)					
2	ТСЦП 01- 01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	120	3,36 0	3.36 0.59	3048	0	3048 71	0 0.02	0 2	0
3	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	120	18,09 0	18.09 0	16411	0	16411 0	0 0	0 0	0
4	ТЕРр 66- 10-3	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры Индексы: к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 10093 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6408 руб.)	1 м3 ила, грязи	20	63,42 63.42	0 0	16020	16020	OIO	4.32 0	86 0	0	1
		Мусор строительный (0,6 т/мЗ)	т	12 [20*0.6]	(0)		(0)					
5	ТСЦП QI- 01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	12	3,36 0	3.36 0.59	305	0	305 7	0 0.02	0 0	0
6	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	12 П	18,09 0	18.09 0	1641	0	1641 0	0 0	0 0	0
7	ТЕРр 66- 24-2	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Индексы: к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 6754 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4288 руб.)	100 м2 наружно й площади разобран ной изоляции	2.82	301,02 301.02	0 0	10721	10721	0 0	19.10 0	54 0	0
		Мусор строительный (0,2 т/мЗ)	т	6.6 [33*0.2]	(0)		(0)					
8	ТСЦП 01- 01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 12.63,	1 т груза	6.6	61,85 61.85	О] О	5156	5156	0 и	0.58 0	4 0	0
9	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	6.6	18,09 0	18.09 0	903	0	903 0	0 0	0 0	0
10	ТЕРр 66- 16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,51, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 11,29, (Н.Р. 108*0,85 = 92% = 24829 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 14574 руб.)	100 м трубопро вода	5.3	607,15 362.21	235.80 40.97	34179	24246	9386 2742	22.40 1.67	119 9	547
		Металлолом (2,62 кг/м)	кг	628.8 [240*2.62]	(0)		(0)					
		Металлолом (4 кг/м)	кг	1160 [290*4]	(0)		(0)					
11	ТЕРр 66- 16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,53, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 11,29, (Н.Р. 108*0,85 = 92% = 46945 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 27555 руб.)	100 м трубопро вода	6.8	830,71 546.55	270.04 47.59	61851	46940	13827 4087	33.80 1.94	230 13	1084
		Металлолом (5,4 кг/м)	кг	3132 [580*5.4]	(0)		(0)					
		Металлолом (7,38 кг/м)	кг	738 [100*7.38]	(0)		(0)					
12	ТЕРр 66- 16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,53, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 11,28, (Н.Р. 108*0,85 = 92% = 57898 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 33984 руб.)	100 м трубопро вода	8.1	854,73 567.57	270.04 47.59	76099	58064	16471 4869	35.10 1.94	284 16	1564
		Металлолом (10,26 кг/м)	кг	8310.6 [810*10.26]	(0)		(0)					
13	ТЕРр 66- 16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 200 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,56, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 11,28, (Н.Р. 108*0,85 = 92% = 6218 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 3650 руб.)	100 м трубопро вода	0.7	1095,19 703.40	339.79 61.08	8428	6219	1798 540	43.50 2.49	30 2	411
		Металлолом (31,52 кг/м)	кг	2206.4 [70*31.52]	(0)		(0)					
		Строительный мусор (плиты перекрытия 0,87 т/шт.)	т	233.16 [268*0.87]	(0)		(0)					
14	ТСЦП 01- 01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	233.16	3,36 0	3,36 0.59	5923	0	5923 138	0 0.02	0 5	0
15	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 7,56,	1 т груза	233.16	18,09 0	18.09 0	31887	0	31887 0	0 0	0 0	0
16	ТЕРр 66- 5-1 (прим)	Восстановление бетонных стен камер после ремонтных работ Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,35, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 8,89, (Н.Р. 108*0,85 = 92% = 60714 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 35636 руб.)	1 м3	30	868,64 162.64	72.03 11.53	246587	61624	15883 4369	10.70 0.47	321 14	169080
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				648566	358397	117483 16823		1826 61	
		Накладные расходы %:	%				294977					
		Итого с накладными:	РУб.				943543					
		Сметная прибыль %:	%				177857					
		Итого:	руб.				1121400					
Раздел 4. Устройство ввода трубопроводов в з			дание									
1	ТЕР 16- 02-005-02	Укладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.63, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.65, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2148 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 1104 РУб-)		100 м т'рубопро вода	0.12	8669,04 1294.85	183.94 5.83	4394	1962	146 9	69.95 0.24	. 8 0	2286
2	ТЕР 16- 02-005-03	Укладка гильзиз стальных электросварных труб диаметром 65 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.67, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.48, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5310 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 2728 РУ6-)		100 м трубопро вода	0.25	11869,28 1536.03	219.96 7.05	11487	4850	367 22	82.98 0.29	21 0	6270
3	ТЕР 16- 02-005-04	Укладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 80 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.45, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 234 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 120 РУб-)		100 м трубопро вода	0.01	-Ц811,03 1697.60	311.39 11.35	549	214	21 1	91.71 0.46	1 0	314
4	ТЕР 16- 02-005-05	Укладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 100 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.71, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.86, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 471 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 242 РУб-)		100 м трубопро вода	0.02	17372,64 1697.60	311.39 11.35	1350	429	42 3	91.71 0.46	2 0	879
5	ТЕР 16- 02-005-08	Укладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 200 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.32, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 5.53, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1070 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 550 РУб.)	100 м трубопро вода	0.02	28223,33 3854.96	602.21 31.59	3691	974	88 8	213.81 1.29	4 0	2629
6	ТЕР 16- 02-005-09	Укладка гильз из стальных электросварных труб диаметром 250 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.14, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.85, (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 640 руб. С.П. 83*0,8*0.85 = 56% = 329 РУб.)	100 м трубопро вода	0.01	39525,05 4598.08	959.68 48.14	2977	581	69 6	255.02 1.96	3 0	2327
7	ТЕРр 52- 15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 12.32, (Н.Р. 93*0,85 = 79% = 3410 руб. С.П. 75*0,8 = 60% = 2590 руб.)	100 шт.	0.32	2486,85 1067.94	1,20 0	9907	4316	2 0	64.45 0	21 0	5589
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	РУб.				34355	13326	735 49		60 0	
		Накладные расходы %:	%				13284					
		Итого с накладными:	РУб.				47639					
		Сметная прибыль %:	%				7663					
		Итого:	руб-				55302					
Раздел 5. Прокладка трубопроводов												
1	ТЕР 24- 01-008-01	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.03, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.92, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 48258 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 26520 руб.)	1 км трубопро вода	0.24	290281,9 8 12482.82	14196.88 1860.08	499582	37838	23953 5638	674.38 88.58	162 21	437791
	103-0971	Трубы стальные изоляции при условном давлении диаметр 57 мм	м	-242.4	1411.541 6		-342158					
	103-2016	Труба стальная диаметром 45 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м	242.4	(749.44)		(181664)					
2	ТЕР 24- 01-008-01	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.03, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.92, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 58313 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 32046 руб.)	1 км трубопро вода	0.29	290281,9 8 12482.82	14196.88 1860.08	603661	45721	28943 6813	674.38 88.58	196 26	528997
3	ТЕР 24- 01-008-02	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.02, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.92, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 122827 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 67500 РУб.)	1 км трубопро вода	0.58	333232,8 1 13202.31	14385.51 1903.39	1382021	96712	58572 13943	713.25 90.64	414 53	1226737
4	ТЕР 24- 01-008-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.98, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.9, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 22197 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 12198 РУб-)		1 км трубопро вода	0.1	404498,3 4 13908.17	14854.90 1924.91	287192	17566	10369 2431	751.39 91.66	75 9	259257
5	ТЕР 24- 01-008-04	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.91, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.89, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 248912 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 136789 руб.)	1 км трубопро вода	0.81	456384,4 0 18257.65	27123.98 3662.06	2632362	186781	151816 37464	971.15 158.46	787 128	2293765
6	ТЕР 24- 01-008-07	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.86, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.88, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 30050 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 16514 РУб.)	1 км трубопро вода	0.07	740333,2 9 25321.56	39231.18 5299.44	366682	22387	18839 4685	1308.61 226.38	92 16	325456
7	ТЕР 22- 03-001-05 (прим.)	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 45- 200 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.68, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 18.39, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 17575 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 9658 РУб.)	1 т фасонны х частей	0.107	34053,73 8552.41	19405.23 3163.14	37423	11558	13870 4275	406.87 128.95	44 14	11995
	103-1009	Фасонные стальные сварные части	т	-0.107	92015.10 06		-9846					
	507-2907 (прим.)	Отвод стальной диаметром 45 мм, диаметром изоляции 110 мм,	шт.	20	(1887.6)		(37752)					
	507-2908	Отвод стальной изолированный диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм	шт.	22	(1889.86)		(41577)					
	507-2909	Отвод стальной диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм	шт.	10	(2615.35)		(26154)					
	507-2910	Отвод стальной изолированный диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм	шт.	23	(2967.48)		(68252)					
	507-2911	Отвод стальной изолированный диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм	шт.	18	(3373.7)		(60727)					
8	ТЕР 22- 03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.82, (Н.Р. 130*0,85 = 111 % = 9315 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 5119 руб.)	1 фланец	40	108.64 8.95	46.24 7.66	25063	4522	12374 3870	0.43 0.31	17 12	8167
9	ТЕР 24- 01-032-01	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.79, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.61, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 15680 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 8617 РУб-)				1 компл. задвижек или клапана	20	852,73 41.08	100.39 14.84	75363	10377	13633 3749	2.19 0.59	44 12	51353
10	ТЕР 22- 03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 60 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.2, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3301 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 1814 руб.)	1 фланец	10	158,57 12.81	64.73 10.74	9351	1618	4330 1356	0.61 0.44	6 4	3403
11	ТЕР 24- 01-032-02	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.8, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.81, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 6293 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 3458 РУб.)	1 компл. задвижек или клапана	5	1041,59 65.72	162.15 24.06	29233	4150	5513 1519	3.50 0.95	18 5	19570
12	ТЕР 22- 03-014-03	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.69, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.06, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 4049 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 2225 руб.)	1 фланец	10	197,03 16.92	72.13 11.96	11346	2137	4825 1511	0.81 0.49	8 5	4384
13	ТЕР 24- 01-032-03	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.76, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.76, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 6773 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 3722 РУб-)		1 компл. задвижек или клапана	5	1258,24 71.78	168.19 24.85	34453	4533	5685 1569	3.82 0.99	19 5	24235
14	ТЕР 24- 01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 6.81, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 8155 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 4482 руб.)	1 шт.	35	36,67 16.62	0 0	12126	7347	0 0	0.97 0	34 0	4779
15	ТЕР 24- 01-033-03	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 8.68, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 3061 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% в 1682 руб.)	1 шт.	8	102,15 27.30	0 0	7956	2758	0 0	1.59 0	13 0	5198
16	ТЕР 24- 01-029-01	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.04, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 5.21, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 1834 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 1008 руб.)	1 компенса ' тор	2	2510,39 62.97	20.14 2.40	27126	1591	243 61	3.25 0.11	6 0	25292
17	ТЕР 24- 01-029-02	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.06, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.78, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 5772 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 3172 руб.)	1 компенса тор	6	3345,68 65.42	23.15 3.19	99214	4958	842 242	3.38 0.15	20 1	93414
18	ТЕР 24- 01-029-04	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.05, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.62, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 11546 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 6345 руб.)	1 компенса тор	10	4582,90 77.81	37.94 4.55	218504	9827	2295 575	3.91 0.21	39 2	206382
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				6006654	472381	356102 89701		1994 313	
		Материалы в текущем уровне цен:		1			416126					
		Итого с индексацией:	руб.				6422780	472381	356102 89701		1994 313	
		Накладные расходы %:	%				623911					
		Итого с накладными:	руб.				7046691					
		Сметная прибыль %:	%				342870					
		Итого:	руб.				7389561					
Раздел 6. Присоединение трубопроводов												
1	ТЕРм 12- 11-006-02	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.73, к материалам: 11.18, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1425 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1006 руб.)	' 1 присоеди нение	1	181,57 165.92	4.93 0	2249	2096	33 0	8.00 0	8 0	120
2	ТЕРм 12- 11-006-03	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 89 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.79, к материалам: 11.1, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 1425 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 1006 руб.)	1 присоеди нение	1	182,31 165.92	5.26 0	2256	2096	36 0	8.00 0	8 0	124
3	ТЕРм 12- 11-006-07	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.99, к материалам: 11.04, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 8550 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 6035 руб.)	1 присоеди нение	2 п	555,32 497.76	30.99 0	13593	12573	433 0	24.00 0	48 0	587
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				18098	16765	502 0		64 0	
		Накладные расходы %:	%				11400					
		Итого с накладными:	РУб.				29498					
		Сметная прибыль %:	%				8047					
		Итого:		руб.				37545					
Раздел 7. Демонтаж лотков, устройство непроходного канала												
1	ТЕР 07- 06-001-01 (прим.)	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (демонтаж лотков) к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,8 к стоим, мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.88, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 105811 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 55288 руб.)	100 м3 сборных конструк ций	1.2	11879,81 5194.58	6685.22 1095.02	133922	78729	55193 16596	372.96 55.80	448 67	0
		Мусор строительный (лоток 1,225 т/шт.)	т	328.3 [268*1.225]	(0)		(0)					
2	ТСЦПпг 01-01-01- 043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 6,88,	1 т груза	328.3	4,30 0	4.30 0	9712	0	9712 0	0 0.02	0 7	0
3	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 6,88,	1 т груза	328.3	18,09 0	18.09 0	40860	0	40860 0	0 0	0 0	0	'
4	ТЕР 07- 06-001-01	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.88, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 11.95, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 275357 руб. С.П. 85*0,8*0.85 = 58% = 1438Ю руб.)	100 м3 сборных конструк ций	2.14	25957,80 7467.21	10445.66 1710.96	561352	201825	153794 46244	428.90 69.75	918 149	205733
	402-0002	Раствор готовый кладочный	м3	4.922	(2786.73)		(13716)					
	403-2342	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Лба- 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2014 года) 12.2019 Ленинградская область 47)	шт.	268	(6473.42)		(1734877)					
	403-8420	Плита перекрытия	шт.	268	(5531)		(1482308)					
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				745846	280554	259559 62840		1366 223	
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3230901					
		Итого:	руб.				3976747	280554	259559 62840		1366 223	
		Накладные расходы %:	%				381167					
		Итого с накладными:	руб.				4357914					
		Сметная прибыль %:	%				199169					
		Итого:		РУб.					4557083					
Раздел 8. Устройство тепловых камер												
1	ТЕР 22- 04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.24, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 5.16, (Н.Р. 130*0,85 = 111% = 30280 руб. С.П. 89*0,8*0.85 = 61% = 16640 руб.)	10 м3 железобе тонных и бетонны X конструк ций колодца	0.812	29659,01 2025.60	4408.14 634.26	144001	20774	25915 6505	122.25 25.96	99 21	97312
	101-2535	Люки чугунные)	шт.	9	(4060.98)		(36549)					
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				144001	20774	25915 6505		99 21	
		Материалы в текущем уровне цен:		1			36549					
		Итого:	руб.				180550	20774	25915 6505		99 21	
		Накладные расходы %:	%				30280					
		Итого с накладными:	руб.				210830					
		Сметная прибыль %:	%				16640					
		Итого:	руб.				227470					
Раздел 9. Восстановление асфальтового покрытия												
1	ТЕРр 68- 13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4,34, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 88*0,85 = 75% = 8504 руб. С.П. 48*0,8 = 38% = 4309 руб.)	1000 м2	0.75	2555,03 910.30	1644.73 286.68	13977	8623	5д54 2716	57.76 15.70	43 12	0
		Мусор строительный (2,2 т/мЗ)	т	66 [30*2.2]	(0)		(0)					
2	ТСЦПпг 01-01-01- 043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Индексы: к стоимости машин: 4,34,	1 т груза	66	4,30 0	4.30 0	1232	0	1232 0	0 ’ 0.02	0 1	0
3	ТСЦП 03- 21-01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км Индексы: к стоимости машин: 4,34,	1 т груза	66	18,09 0	18.09 0	5182	0	5182 0	0 0	0 0	0
4	ТЕРр 68- 9-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6,41, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3,32, (Н.Р. 104*0,85 = 88% = 22583 руб. С.П. 60*0,8 =48% = 12318 руб.)	1000 м2 площади основани я	0.75	25536,76 1338.16	7060.75 1370.88	89294	12676	33945 12986	87.29 56.00	65 42	42673
5	ТЕР 27- 06-026-01	Розлив вяжущих материалов к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к стоимости машин: 5.3, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 16.5, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 129 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 70 руб.)	1 т	0.525	1642,87 0	62.04 16.20	13867	0	173 107	0 0.83	0 0	13694
6	ТЕР 27- 06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ к стоим, экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.7, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4.79, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 16040 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 8616 руб.)	1000 м2 покрыти я	0.75	74567,97 803.38	3311.08 596.01	274869	7610	14155 5646	44.05 23.85	33 18	253104
7	ТЕР 27- 06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к прямым затратам: 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 4.78, (Н.Р. 142*0,85 = 121% =44 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 23 руб.)	1000 м2 покрыти я	0.75	17585,26 3.77	7.75 0	63063	36	25 0	0.21 0	0 0	63002
		Итого прямых затрат в текущем уровне цен:	руб.				481484	28945	60066 21455		141 73	
		Накладные расходы %:	%				47300					
		Итого с накладными:	руб.				508784					
		Сметная прибыль %:	%				25336					
		Итого:	руб.				534120					
		Итого по всем разделам:	руб.				14130775					
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	20			2826155					
		Всего по смете:	РУб.				16956930					
		в т.ч. возврат стоимости металлолома от демонтажа трубопроводов и неподвижных опор:	т	16,925	9000		152325					
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-19/03
Ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5 д.Бор.
Наименование работ и затрат:
Основание:
Составлен(а) в уровне цен на:
Наименование региона:
Наименование редакции СНБ:
Наименование сборника индексов
пересчета:
Наименование сборника текущих цен:
Сметная стоимость: 6556,303 тыс.руб
Нормативная трудоемкость: 23 56,01 чел-ч
Сметная заработная плата: 567,794 тыс.руб
Ноябрь 2019 г.
Ленинградская область
ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014
Индексы по расценкам 11.2019 Ленинградская область редакция 2014
ССЦ 11.2019 Ленинградская область редакция 2014
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
			ед. изм.							
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№ 1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	Г 8	9	10	11
1	ТЕР09-03-012- 12	Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,159	296,48	218,06	781	157	308	4,61	0,73
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4	Изп=12,63; Иэмм=8,89; Имат=6,98; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=112,03*0,7; ЭММ=311,52*0,7; ЗПм=54,28*0,7; Мат=202,18*0; ТЗТ=6,59*0,7; ТЗТм=2,09*0,7
2	ТЕР06-01-001- 13 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1	Устройство фундаментов-столбов бетонных Изп=12,63; Иэмм=8,25; Имат=7,96; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=9673,86*0,8; ЭММ=2052,1*0,8; ЗПм=455,07*0,8; Мат=41681,79*0; ТЗТ=598,26*0,8; ТЗТм=18,62*0,8
3	ТССЦпг01-01- 01-043 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=32*2,4; ЭММ=4,3*8,25
4	ТССЦпгОЗ-21- 01-016 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км ЭММ=18,09*8,25
5	ТЕР06-01-001- 13 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Устройство фундаментов-столбов бетонных Изп= 12,63; Иэмм=8,25; Имат-7,96; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=9673,86*1,15;ЭММ=2052,1*1,25; ЗПм=455,07*1,25; ТЗТ=598,26*1,15; ТЗТм=18,62*1,25
6	ТЕР09-03-012- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
1 т конструкций	78,42	38			76	1,46	0,23
0,32	9 380,77	1641,68	79 169	31 278	4 334	478,61	153,16
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	7 739,09	364,06			1 471	14,9	4,77
76,8	35,48	35,48	2 725	0	2 725	0	0
1т груза	0	0			0	0,02	1,54
Н	76,8	149,24	149,24	11462	0	11 462	0	0
1 т груза	0	0			0	0	0
0,32	55 371,86	2 565,13	220 764	44 963	6 772	688	220,16
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	11 124,94	568,84			2 299	23,28	7,45
0,159	720,41	389,4	1 567	259	550	7,58	1,21
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Изп=12,63; Иэмм=8,89; Имат=6,98; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=112,03* 1,15; ЭММ=311,52*1,25; ЗПм=54,28*1,25; ТЗТ=6,59*1,15; ТЗТм=2,09*1,25	1 т конструкций	128,83	67,85			136	2,61	0,41
7	[101-3687]	Швеллеры № 14 сталь марки СтЗпс	0,159 т	45 077,86	0	7 167				
ИТОГО:	323 635	76 657	26 151	375,26
3 982	14,4
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	76657	1	76 657
Машины и механизмы	26151	1	26 151
Материалы	113563	1	113 563
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			216 371
Итого накладных расходов			71 694
Итого сметной прибыли			35 570
Итого			323 635
№2 Очистка ремонт тепловых камер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРрбб-10-03 (0)	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры Изп=12,63; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	4	63,42	0	6 504	3 204	0	4,32	17,28
			1 м3 ила, грязи	63,42	0			0	0	0
2	ТССЦпг01-01- 01-041 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЗП=61,85* 12,63	2,4	781,17	0	1 875	1 875	0	0,58	1,39
			1 т груза	781,17	0			0	0	0
3	ТССЦпгОЗ-21- 01-016 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км ЭММ= 18,09* 8,74	2,4	158,11	158,11	379	0	379	ol	0
			1т груза	0	0			0	0	0
4	ТЕРр66-5-01 (0)	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ Изп=12,63; Иэмм=7,35; Имат=8,89; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)	6	868,64	72,03	68 587	12 325	3 177	10,7	64,2
			1 м3	162,64	11,53			874	0,47	2,82
ИТОГО:	77 345	17 404	3 556 874	82,87 2,82
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	17404	1	17 404
Машины и механизмы	3556	1	3 556
Материалы	33816	1	33 816
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		54 776
Итого накладных расходов		14 162
Итого сметной прибыли		8 409
Итого		77 347
№3 Демонтаж, прокладка трубопроводов										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
1	ТЕРр66-24-02	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	2,44	301,02	0	18 831	9 277	0	19,1	46,6
	(0)	Изп=12,63; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	301,02	0			0	0	0
2	ТССЦпг01-01- 01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	4,796	781,17	0	3 746	3 746	0	0,58	2,78
	(0)	ЗП=61,85* 12,63	1 т груза	781,17	0			0	0	0
3	ТССЦпгОЗ-21- 01-016	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км	4,796	158,11	158,11	758	0	758	0	0
	(0)	ЭММ=18,09*8,74	1 т груза	0	0			0	0	0
4	ТЕР24-01-004- 05	Демонтаж прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм	0,44	14 642,19	8 618,67	131 894	33 474	27 835	320,4	140,98
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.5	Изп=12,63; Иэмм=7,34; Имат=10,68; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП= 10039,2*0,6; ЭММ=14364,45*0,6; ЗПм=2268,53*0,6; Мат=97584,73*0; ТЗТ=534*0,6; ТЗТм=107,31*0,6	1 км трубопровода	6 023,52	1361,12			7 564	64,39	28,33
5	ТЕР24-01-004- 07	Демонтаж прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм	0,44	17 600,81	10 300,81	158 342	40 568	32 769	382,8	168,43
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.5	Изп=12,63; Иэмм=7,23; Имат=7,7; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=12166,66*0,6; ЭММ=17168,01*0,6; ЗПм=2655,44*0,6;Мат=342836,44*0; ТЗТ=638*0,6; ТЗТм=123,97*0,6	1 км трубопровода	7 300	1 593,26			8854	74,38	32,73
6	ТЕР24-01-009- 05 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 125 мм Изп=12,63; Иэмм=7,4; Имат=7,04; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=15636,34*1,15; ЭММ=17644,1*1,25; ЗПм=2901,14* 1,25; ТЗТ=831,72* 1,15; ТЗТм= 133,08* 1,25	0,44
			1 км трубопровода
7	ТЕР24-01-009- 07 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 200 мм Изп= 12,63; Иэмм=7,34; Имат=6,99; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=19198,34* 1,15; ЭММ=22517,6* 1,25; ЗПм=3703,85* 1,25; ТЗТ=1006,73*1,15; ТЗТм=166,69*1,25	0,44
			1 км трубопровода
8	ТЕР22-03-001- 05 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм Изп= 12,63; Иэмм=6,68; Имат= 18,39; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=7436,88*1,15;ЭММ=15524,18*1,25; ЗПм=2530,51*1,25;ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=1ОЗ,16*1,25	0,23
			1 т фасонных частей
9	[103-1009]	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	Н -0,23 т
10	[507-2911]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	22
452 248,49	22 055,13	1 655 146	99 928	71 812	956,48	420,85
17 981,79	3 626,43			20 153	166,35	73,19
678 103,27	28 147	2 399 982	122 692	90 904	1 157,74	509,41
22 078,09	4 629,81			25 729	208,36	91,68
34 053,73	19 405,23	138 979	24 844	29 814	406,87	93,58
8 552,41	3 163,14			9 189	128,95	29,66
100 698,79	0	-23 161				
3 373,7	0	74 221				
I
			шт.
11	[507-2912]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	22 шт.
12	TEP22-03-014- 03 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм Изп= 12,63; Иэмм=6,69; Имат=4,06; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=14,71* 1,15; ЭММ=57,7*1,25; ЗПм=9,57*1,25; ТЗТ=0,7*1,15; ТЗТм=0,39*1,25	4
			1 фланец
13	ТЕР24-01-032- 03 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм Изп=12,63; Иэмм=6,76; Имат=4,76; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=62,42*1,15; ЭММ=134,55*1,25; ЗПм=19,88*1,25; ТЗТ=3,32*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2
			1 компл. задвижек или клапана
14	ТЕР22-03-014- 05 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм Изп=12,63; Иэмм=6,68; Имат=5,31; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=21,86* 1,15; ЭММ=85,53*1,25; ЗПм=13,98*1,25; ТЗТ=1,04* 1,15; ТЗТм=0,57*1,25	4
			1 фланец
15	ТЕР24-01-032- 04	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 150 мм	2
						
3 972,29	0	87 390				
197,04	72,13	7 048	855	1930	0,81	3,24
16,92	11,96			604	0,49	1,96
1 258,24	168,19	17 979	1 813	2 274	3,82	7,64
71,78	24,85			628	0,99	1,98
281,14	106,91	10 997	1270	2 857	1,2	4,8
25,14	17,48			883	0,71	2,84
4 300,97	240,58	40 091	3 108	3 224	6,45	12,9
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Изп=12,63; Иэмм=6,7; Имат=3,42; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП= 106,98* 1,15; ЭММ=192,46*1,25; ЗПм=27,3*1,25; ТЗТ=5,61*1,15; ТЗТм= 1,09* 1,25	1 компл. задвижек или клапана
16	ТЕР24-01-033- 02 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Изп=12,63; Имат=8,26; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=18,4* 1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,07* 1,15; ТЗТм=0*1,25	4
			1 шт.
17	ТЕР24-01-033- 03 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм Изп=12,63;Имат=8,68;НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=23,74*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,38*1,15; ТЗТм=0*1,25	4
			1 шт.
18	ТЕР24-01-028- 05 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 125 мм Изп=12,63; Иэмм=6,77; Имат=3,34; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=92,88*1,15; ЭММ=244,27*1,25; ЗПм=43,9*1,25; ТЗТ=4,8*1,15; ТЗТм=1,83*1,25	2
			1 компенсатор
19	[301-3035]	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм	-2 шт.
20	[103-2034]	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	24
123,03	34,13			862	1,36	2,72
57,4	0	4 105	1069	0	1,23	4,92
21,16	0			0	0	0
102,15	0	6 350	1 379	0	1,59	6,36
27,3	0			0	0	0
1 337,82	305,34	20 041	2 698	4 134	5,52	11,04
106,81	54,88			1 386	2,29	4,58
2 932,55	0	-5 865				
1 802,17	0	43 252				
			м							
21	[507-2911]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	8 шт.	3 373,7	0	26 990				
22	ТЕР24-01-028- 07 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 200 мм Изп=12,63; Иэмм=6,61; Имат=3,28; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=191,6*1,15; ЭММ=377,98*1,25; ЗПм=61,41*1,25; ТЗТ=9,49* 1,15; ТЗТм=2,59*1,25	2	2 911,35	472,48	39 274	5 566	6 246	10,91	21,82
			1 компенсатор	220,34	76,76			1 939	3,24	6,48
23	[301-3037]	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм	-2 шт.	7 059,83	0	-14 120				
24	[103-2036]	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	24 м	4 175,49	0	100 067				
25	[507-2912]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	8 шт.	3 972,29	0	31778				
ИТОГО:	4 974 115	352 287	274 557	1455,35
77 791	276,15
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	352287	1	352 287
Машины и механизмы	274557	1	274 557
Материалы	3620386	1	3 620 386
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			4 247 230
Итого накладных расходов			468 774
Итого сметной прибыли			258 114
Итого			4 974 118
№4 Присоединение трубопроводов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
1	ТЕРМ12-11-006- 05 (0)	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 133 мм Изп=12,63; Иэмм=7,07; Имат=11,08; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	4	275,48	11,49	28 153	12 573	325	12	48
			1 присоединение	248,88	0			0	0	0
2	ТЕРм 12-11-006- 07 (0)	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм Изп=12,63; Иэмм=6,99; Имат=11,04; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	4	555,32	30,99	56 357	25 147	866	24	96
			1 присоединение	497,76	0			0	0	0
ИТОГО:	84 510	37 720	1 191	144
0
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	37720	1	37 720
Машины и механизмы
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Итого накладных расходов
Итого сметной прибыли
Итого
1191
1843
1	1 191
1	1 843
О
40 754
25 650
18 105
84 509
№5 Герметизация ввода трубопроводов в здание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр52-15-01 (0)	Герметизация вводов в подвальное помещение Изп= 12,63; Иэмм=6,07; Имат= 12,32; НР=0,79 (0,93*0,85); СП=0,6 (0,75*0,8)	0,08	2 486,85	1,2	3 977	1 079	1	64,45	5,16
			100 шт.	1 067,94	0			0	0	0
ИТОГО:
3 977	1 079
5,16
0
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого
НДС
Итого
5463586*0,2
20%
5 463 586
1 092 717
6 556 303
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12-19/03
Ремонт участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17 д.Бор.
Наименование работ и затрат:
Основание:
Составлен(а) в уровне цен на:
Наименование региона:
Наименование редакции СНБ:
Наименование сборника индексов
пересчета:
Наименование сборника текущих цен:
Сметная стоимость: 4315,935 тыс.руб
Нормативная трудоемкость: 1557,21 чел-ч
Сметная заработная плата: 392,539 тыс.руб
Ноябрь 2019 г.
Ленинградская область
ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014
Индексы по расценкам 11.2019 Ленинградская область редакция 2014
ССЦ 11.2019 Ленинградская область редакция 2014
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслужив ающ. машины	
			ед. изм.							
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нетраздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР09-03-012- 12	Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,865	296,48	218,06	4 251	857	1 677	4,61	3,99
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4	Изп= 12,63; Иэмм=8,89; Имат=6,98; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=112,03*0,7; ЭММ=311,52*0,7; ЗПм=54,28*0,7; Мат=202,18*0; ТЗТ=6,59*0,7; ТЗТм=2,09*0,7	1 т конструкций	78,42	38			415	1,46	1,26
2	ТЕР06-01-001- 13 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1	Устройство фундаментов-столбов бетонных Изп=12,63; Иэмм=8,25; Имат=7,96; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=9673,86*0,8; ЭММ=2052,1*0,8; ЗПм=455,07*0,8; Мат=41681,79*0; ТЗТ=598,26*0,8; ТЗТм=18,62*0,8	0,3	9 380,77	1 641,68	74 221	29 323	4 063	478,61	143,58
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	7 739,09	364,06			1 379	14,9	4,47
3	ТССЦпг-01-01- 01-043 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ЭММ=4,3*8,25	г	72	35,48	35,48	2 555	0	2 555	0	0
			1т груза	0	0			0	0,02	1,44
4	ТССЦпгОЗ-21- 01-016 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км ЭММ=18,09*8,25	72	149,24	149,24	10 745	0	10 745	0	0
			] т груза	0	0			0	0	0
5	ТЕР06-01-001- 13 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Устройство фундаментов-столбов бетонных Изп= 12,63; Иэмм=8,25; Имат=7,96; НР=0,89 (1,05*0,85); СП=0,44 (0,65*0,85*0,8); ЗП=9673,86* 1,15; ЭММ=2052,1*1,25; ЗПм=455,07*1,25; ТЗТ=598,26*1,15; ТЗТм=18,62*1,25	0,3	55 371,86	2 565,13	206 966	42 152	6 349	688	206,4
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	11 124,94	568,84			2 155	23,28	6,98
6	ТЕР09-03-012- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,865	720,41	389,4	8 523	1407	2 994	7,58	6,56
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Изп=12,63; Иэмм=8,89; Имат=6,98; НР=0,77 (0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=112,03*1,15; ЭММ=311,52* 1,25; ЗПм=54,28*1,25; ТЗТ=6,59*1,15; ТЗТм=2,09*1,25	1 т конструкций	128,83	67,85			741	2,61	2,26
7	[101-3687]	Швеллеры № 14 сталь марки СтЗпс	0,865 т	45 077,86	0	38 992				
ИТОГО:	346 253	73 739	28 383	360,53
4 690	16,41
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	73739	1	73 739
Машины и механизмы	28383	1	28 383
Материалы	139749	1	139 749
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			241 871
Итого накладных расходов			69 394
Итого сметной прибыли			34 988
Итого			346 253
№2 Очистка ремонт тепловых камер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРрбб-10-03 (0)	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры Изп=12,63; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	2	63,42	0	3 252	1 602	0	4,32	8,64
			1 м3 ила, грязи	63,42	0			0	0	0
2	ТССЦпг01-01- 01-041 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ЗП=61,85* 12,63	1,2	781,17	0	937	937	0	0,58	0,7
			1 т груза	781,17	0			0	0	0
3	ТССЦпгОЗ-21- 01-016 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние до 16 км ЭММ=18,09*8,74	1,2	158,11	158,11	190	0	190	0	0
			1 т груза	0	0			0	0	0
4	ТЕРр66-24-02 (0)	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной Изп=12,63; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	2,36	301,02	0	18 214	8 972	0	19,1	45,08
			100 м2 наружной площади разобранной изоляции	301,02	0			0	0	0
5	ТССЦпг01-01- 01-041 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Изп= 12,63; ЗП=61,85* 12,63 .	2,56	781,17	0	25 257	25 257	0	0,58	1,48
			1т груза	781,17	0			0	0	0
6	ТССЦпгОЗ-21- 01-016 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 16 км Изп=12,63; ЭММ=18,09*8,74	2,56	158,11	158,11	405	0	405	0	0
			1 т груза	0	0			0	0	0
7	ТЕРр66-5-01 (0)	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ Изп=12,63; Иэмм=7,35; Имат=8,89; НР=0,92 (1,08*0,85); СП=0,54 (0,68*0,8)	2	868,64	72,03	22 862	4 108	1 059	10,7	21,4
			1 м3	162,64	11,53			291	0,47	0,94
ИТОГО:	71117	40 876	1 654	77,3
	291	0,94
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	40876	1	40 876
Машины и механизмы	1654	1	1 654
Материалы
Итого по неучтенным материалам
Итого
Итого накладных расходов
Итого сметной прибыли
Итого
11272
11 272
О
53 802
10 710
6 606
71 118
№3 Демонтаж, прокладка трубопроводов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР24-01-004- 02 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.5	Демонтаж прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм Изп=12,63; Иэмм=7,31; Имат=10,05; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=8385,03*0,6; ЭММ= 10088,29*0,6; ЗПм=1506,08*0,6; Мат=57618,81*0; ТЗТ=453*0,6; ТЗТм=73,36*0,6	0,155	11 083,99	6 052,97	36 690	9 849	6 858	271,8	42,13
			1 км трубопровода	5 031,02	903,65			1769	44,02	6,82
2	ТЕР24-01-004- 04 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.5	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм Изп=12,63; Иэмм=7,24; Имат=10,69; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=8779,6*0,6; ЭММ= 10533,93*0,6; ЗПм=1558,31 *0,6; Мат=86089,26*0; ТЗТ=467*0,6; ТЗТм=75,83*0,6	0,155	И 588,12	6 320,36	38 291	10 312	7 093	280,2	43,43
			1 км трубопровода	5 267,76	934,99			1 830	45,5	Н 7,05
3	ТЕР24-01-004- 06	Демонтаж прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм	0,31	15 858,18	9 187,49	100 974	26 118	20 592	349,8	108,44
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.5	Изп=12,63; Иэмм=7,23; Имат=10,32; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=11117,81*0,6; ЭММ=15312,48*0,6; ЗПм=2312,08*0,6; Мат=154050,39*0; ТЗТ=583*0,6; ТЗТм=109,37*0,6	1 км трубопровода
4	ТЕР24-01-009- 02 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 70 мм Изп=12,63; Иэмм=7,28; Имат=7,12; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=10485,36* 1,15; ЭММ=9641,97* 1,25; ЗПм=1409,51* 1,25; ТЗТ=566,47*1,15; ТЗТм=69,4* 1,25	0,155
			1 км трубопровода
5	ТЕР24-01-009- 04 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм Изп=12,63; Иэмм=7,38; Имат=7,06; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=13086,3*1,15; ЭММ=15722,83* 1,25; ЗПм=2560,18* 1,25; ТЗТ=696,08* 1,15; ТЗТм=116,69* 1,25	0,155
			1 км трубопровода
6	ТЕР24-01-009- 06 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 150 мм Изп=12,63; Иэмм=7,37; Имат=7; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=16127,88*1,15;ЭММ=21993,06*1,25; ЗПм=3606,88*1,25;ТЗТ=845,72*1,15; ТЗТм=162,18*1,25	0,31
			1 км трубопровода
6 670,69	1 387,25			5 432	65,62	20,34
288 693,12	12 052,46	375 733	23 606	13 600	651,44	100,97
12 058,16	1 761,89			3 449	86,75	13,45
402 647,38	19 653,54	516 033	29 461	22 482	800,49	124,08
15 049,25	3 200,23			6 265	145,86	22,61
512 132,66	27 491,33	1 302 115	72 617	62 809	972,58	301,5
18 547,06	4 508,6			17 653	202,73	62,85
7	ТЕР22-03-001- 05 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм Изп=12,63; Иэмм=6,68; Имат=18,39; НР=1,11(1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=7436,88* 1,15; ЭММ= 15524,18 * 1,25; ЗПм=2530,51 * 1,25; ТЗТ=353,8*1,15; ТЗТм=1ОЗ,16*1,25	0,048
			1 т фасонных частей
8	[103-1009]	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	-0,048 т
9	[507-2909]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм	14 шт.
10	[507-2911]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	14	1 шт.
11	[507-2912]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	28 шт.
12	ТЕР24-01-028- 02 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 70 мм Изп= 12,63; Иэмм=6,22; Имат=4,27; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=57,21*1,15; ЭММ=39,57*1,25; ЗПм=9,24*1,25; ТЗТ=3* 1,15; ТЗТм=0,44*1,25	3 1 компенсатор
34 053,73	19 405,23	29 004	5 185	6 222	406,87	19,53
8 552,41	3 163,14			1 918	128,95	6,19
100 698,79	0	-4 834				
2 615,35	0	36 615				
3 373,7	0	47 232				
3 972,29	0	111 224				
444,95	49,46	12 680	2 493	923	3,45	10,35
65,79	11,55			438	0,55	1,65
13	[301-3032]	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм	-3 шт.
14	[103-2031]	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	41 м
15	[507-2909]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм	12 шт.
16	ТЕР24-01-028- 04 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 100 мм Изп=12,63; Иэмм=6,72; Имат=3,4; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=63,86*1,15; ЭММ=159,52*1,25; ЗПм=29,58* 1,25; ТЗТ=3,3*1,15; ТЗТм=1,25*1,25	3 1 компенсатор
17	[301-3034]	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм	-3 шт.
18	[103-2033]	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	41 м
1 348,92	0	-4 047				
892,2	0	36 580				
2 615,35	0	31 384				
794,19	199,4	19 317	2 783	4 020	3,8	11,4
73,44	36,98			1401	1,56	4,68
1 643,78	0	-4 931				
1211,15	0	49 542				
19	[507-2911]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	12 шт.
20	ТЕР24-01-028- 06 (0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 150 мм Изп=12,63; Иэмм=6,61; Имат=3,33; НР=1,11 (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=148,8*1,15; ЭММ=290,54*1,25; ЗПм=47,08*1,25; ТЗТ=7,37*1,15; ТЗТм=1,98*1,25	6 1 компенсатор
21	[301-3036]	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм	-6 шт.
22	[103-2035]	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	82 м
23	[507-2912]	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	24 шт.
24	ТЕР24-01-033- 01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	12
3 373,7	0	40 484				
1 816,91	363,18	82 973	12 968	14 404	8,48	50,88
171,12	58,85			4 460	2,48	14,88
4 068,58	0	-24 411				
2 161,61	0	177 252				
3 972,29	0	95 335				
36,67	0	8 490	2519	0	0,97	11,64
	(0) Приказ N519 от 04.09.2019 п.6.7.1	Изп=12,63; Имат=6,81; НР=1,И (1,3*0,85); СП=0,61 (0,89*0,85*0,8); ЗП=14,45*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,84*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	16,62	0			0	0	0
ИТОГО:	3 109 725	197 911	159 003 44 615	824,35 160,52
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата Машины и механизмы Материалы	197911 159003 2335672	1	197 911 1	159 003 1	2 335 672
Итого по неучтенным материалам Итого Итого накладных расходов		0 2 692 586 269 203
Итого сметной прибыли Итого		147 940 3 109 729
№4 Присоединение трубопроводов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм12-11-006- 02 (0)	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 76 мм Изп=12,63; Иэмм=6,73; Имат=11,18; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	2	181,57	4,93	9 359	4 191	66	8	16
			f 1 присоединение	165,92	0			0	0	0
2	TEPM12-11-006- 04	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм	2	273,16	10,4	14 038	6 287	148	12	24
	(0)	Изп=12,63; Иэмм=7,1; Имат=11,19; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	1 присоединение	248,88	0			0	0	0
3	ТЕРм 12-11-006- 06 (0)	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 159 мм Изп=12,63; Иэмм=7; Имат=11,19; НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8)	4	412,21	20,33	42 138	18 860	569	18	72
			1 присоединение	373,32	0			0	0	0
ИТОГО:	65 535	29 338	783	112
	0	0
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	29338	1	29 338
Машины и механизмы	783	1	783
Материалы	1382	1	1 382
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			31 503
Итого накладных расходов			19 950
Итого сметной прибыли			14 083
Итого			65 536
№5 Герметизация ввода трубопроводов в здание										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр52-15-01 (0)	Герметизация вводов в подвальное помещение Изп=12,63; Иэмм=6,07; Имат=12,32; НР=0,79 (0,93*0,85); СП=0,6 (0,75*0,8)	0,08	2 486,85	1,2	3 977	1 079	1	64,45	5,16
			100 шт.	1 067,94	0			0	0	0
ИТОГО:	3 977	1 079	1	5,16										
о
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		3 596 613
НДС	3596613*0,2	20%	719 322
Итого		4 315 935
СВОДКА ЗАТРАТ
Ремонт участков тепловых сетей в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1 * до ж/д №№
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка
тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17
№п/н	Наименование сметы	Стоимость с НДС (руб)
1	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-1 * до ж/д Ks№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, коттеджа и ФАП	16956930. руб.
2	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5	6556303 руб
3	Ремонт участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17	4315935 руб.
1	ИТОГО	27829168
1	Коэффициент снижения цены (Кен)	0,815
1 "	 L_	Всего с учетом коэффициента снижения цены. НДС не облегается		 		22680771,92
От Заказчика:
Глава администрации Борского
иоселе.м^^ноР^^^
/	« олуоев
-—Г/	— ZJ'" ~
учи^Ьдминист^ция И )|
От Подрядчика:
сельского	Директор Общество с ограниченной
’ »фъю «Регион»
р.
1MW -
ЮЛ.Глазунов
Приложение № 4
к муниципальному контракту
№0145300009620000316
от 13 августа 2020 года
АКТ
приема-передачи Объекта
Д. Бор
от 2020 года
Заказчик в лице I лавы администрации Борского сельского поселения Тихвинского
муниципального района А. Л. Голубева с одной стороны и представитель Подрядчика
Общество с ограниченной ответственностью в лице директора Ю.П. Глазунова с другой
стороны, подписали настоящий акт о том, что «Заказчик» для проведения Работ по
ремонту участков тепловых сетей в д, Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д
№№ 1,2,3,4,5,6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5,
участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17 передал Объект, а Подрядчик принял Объект
в соответствии с муниципальным контрактом № 0145300009620000316 от
Приложение № 5
к муниципальному контракту
№0145300009620000316
от 13 августа 2020 года
сёгЛАС^АНО;
ДйрежорЬсЮ «РёгйЬн»
, .	Ю-Н-Глазунов
«	^>ч-;>020г.
1

УТВЕРЖД
Глава ада
сельск
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕ
по ремонту участков тепловых сетей в д. Бор - участка теплов сетей от УТ-1* до
ж/д №№ 1,2.3,4, 5,6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5,
участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17
ремонт участков тепловых сетей в д. Бор - участка тепловых сетей от УТ-1* до ж/д №№ 1,2,3,4,5,6, 7, коттеджа и ФАП, участка тепловых сетей от УТ-3 до УТ-5, участка тепловых сетей от УТ-14 до УТ-17	Начало Работ	Окончание Работ
	в	течение трех дней с даты заключения Контракта.	45 дней с даты заключения Контракта