Муниципальный контракт №
г. Мелеуз	«/£?»	2020 г.
Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем "Заказчик" в лице главы Администрации Шамсутдинова Рустэма Наилевича действующего на основании Решения Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 09 февраля 2018 № 129с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью экспертно-проектное бюро «АРХТАМГА», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Алибаева Рустама Ильдаровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее именуемый - «Контракт») о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.	Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок разработать раздел Научно-проектной документации "Первоочередные противоаварийные мероприятия" (далее - «Работы») по объекту культурного наследия «Дом купца Баязитова», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.9, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом.
2.	УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.	Сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами: 40 рабочих дней с момента заключения контракта.
2.2.	Место доставки результатов выполненных работ: Российская Федерация, 453850, Республика
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д. 11.
2.3.	Исполнитель вправе привлечь к выполнению Работы других лиц (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных Контрактом. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми лицами в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику' по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.
2.4.	Исполнитель обязуется завершить и сдать Работы, согласно нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.
3.	ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1.	Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.
3.2.	Со стороны Заказчика уполномоченным лицом по приемке выполненных работ является:
И.о. заместителя главы по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Егоров Василий Анатольевич
или лицо его замещающее.
3.3.	При осуществлении приемки Заказчик обязан проверить объем и качество выполненных работ, их соответствие требованиям, установленным техническим заданием и Контрактом.
3.4.	Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные в соответствии с требованиями Технического задания работы путем подписания соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ, которые оформляются в следующем порядке:
-	в срок, установленный в п.2.1 настоящего контракта, Исполнитель передает Заказчику по накладной готовый раздел Научно-проектной документации "Первоочередные противоаварийные мероприятия" и акт сдачи-приемки выполненных работ.
-	приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента получения проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки либо дать Исполнителю письменный мотивированный отказ в приемке документации. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, проектная документация считается принятой Заказчиком и подлежит оплате на основании акта сдачи-приемки, счета-фактуры.
3.5.	В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок. После выполнения необходимых доработок, установленных двусторонним актом, приемка работ осуществляется в соответствии с п. 3.4 настоящего Контракта.
3.6.	Если в процессе подготовки раздела Научно-проектной документации Первоочередные противоаварийные мероприятия» выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ.
3.7.	При досрочной сдаче Исполнителем проектной документации Заказчик вправе принять выполненные работы и осуществить целевое направление средств Исполнителю в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
3.8.	С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
4.	КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1.	Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Исполнителем по Контракту.
4.2.	Исполнитель гарантирует соответствие технико-экономических показателей Работ с указанными в Техническом задание (Приложение № 1), и несет ответственность за отступление от них.
4.3.	В случае ненадлежащего выполнения работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектных (изыскательских) работ, Исполнитель обязан:
а)	устранить недостатки за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки;
б)	возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне, в том числе собственнику объекта, понесенные в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащего выполнения проектных работ.
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.	Исполнитель вправе:
5.1.1.	Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки-передачи выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов.
5.1.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.
5.1.3.	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.1.5.	Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
5.2.	Исполнитель обязан:
5.2.1.	Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и Техническим заданием, в соответствии с требованиями действующего законодательства, предусмотренными для данного вида работ.
5.2.2.	Представить Заказчику проектную документацию на бумажном и электронном по акту приема-передачи в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
5.2.3.	Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.
5.2.4.	В случае выдачи своему представителю доверенности на право подписания актов сдачи-приемки выполненных работ обязательно предоставить заверенную копию этой доверенности Заказчику.
5.2.5.	Своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок исправить выявленные ошибки и недостатки в выполненных работах.
5.2.6.	Исполнитель не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
5.2.7.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
5.2.8.	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми лицами.
5.3.	Заказчик вправе:
5.3.1.	Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.3.2.	Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.3.3.	В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.3.4.	Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.3.5.	Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.4.	Заказчик обязан:
5.4.1.	Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном в разделах 3, 7 настоящего Контракта.
5.4.2.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в Контракте.
6.	ЦЕНА КОНТРАКТА
6.1.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.2.	Цена настоящего Контракта составляет: 280 107,00 (Двести восемьдесят тысяч сто семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
6.3.	Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
6.4.	Оплата производится за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
7.	УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
7.1.	Аванс не предусмотрен.
7.2.	Оплата производится за фактически выполненные Работы в течение 15 рабочих дней согласно счета (счета-фактуры) и акту приемки-передачи выполненных работ. Форма оплаты — безналичный расчёт.
7.3.	Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
7.4.	Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до уплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пеней), если Заказчик выставил такие требования, в соответствии с условиями настоящего контракта.
«.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
8.3.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.4.	В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.6.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.7.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.8.	Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042.
8.9.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.10.	Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
8.11.	Штрафные санкции уплачиваются Исполнителем посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Заказчика с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Исполнителем штрафных санкций.
8.12.	В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.13.	Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Исполнителя, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
9.	ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ
9.1.	Исполнитель на все время действия контракта в установленном порядке должен соответствовать требованиям, установленным ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ.
9.2.	В случае привлечения Исполнителем субподрядчиков к выполнению проектных работ, субподрядчики также должны соответствовать требованиям, установленным ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ.
10.	ФОРС-МАЖОР
10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами: стихийные бедствия, наводнения, взрывы, объявленные или необъявленные военные действия и иные подобные обстоятельства.
10.2.	При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой они возникли, должна в течение 3 дней известить о них в письменном виде (факс, электронная почта) другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.
10.3.	Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне понесенные убытки. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, срок исполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств и (или) их последствий.
11.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 30 октября 2020 г., а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств по нему.
12.2.	Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим контрактом, прекращает указанные обязательства.
12.3.	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
12.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:
•	если Исполнитель не. приступает своевременно к исполнению муниципального контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
•	если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и требования Заказчика об устранении недостатков в разумный срок Исполнителем не исполнены;
•	если отступления в работе от условий муниципального контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми;
•	несоблюдения Исполнителем срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и всеми приложениями к нему, на 15 и более календарных дней.
12.5.	Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе, от исполнения Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1.	Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые, обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
12.2.	При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
12.3.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Исполнитель, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
12.4.	Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 48 часов с момента изменения реквизитов, указанных в пункте 15 настоящего Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее. возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.
12.5.	Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, изменении, расторжении и выполнении Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии - 10 (Десять) дней с момента ее получения.
12.6.	В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом, стороны примут все меры для их решения путем переговоров.
12.7.	В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.	ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
13.1.	Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Техническое задание.
14.	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул. Воровского, д. 11 тел. (34764) 3-44-64, факс 3-52-72
ИНН 0263011235 КПП 026301001
л/с 02016300010 в Финансовом управлении Администрации муниципального района Мелеузовский район РБ
р/с 40204810900000001227
Оз^ЖйШ^НБ Республика Башкортостан г. Уфа
^ГйайВ^^г'щиет^адии муниципального района
Ч	Р-Н. Шамсутдинов
/2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭПБ «АРХТАМГА»
Адрес: 453838, Башкортостан Респ, г. Уфа, ул.
Чернышевского, 47
тел. 8 937 323 7735, e-mail: info@archtamga.ru
ИНН 0267021379 КПП 026701001
р/сч 40702810123000010644
к/сч 30101810300000000847
Банк:ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Нижний Новгород БИК: 042202847
Ген^р^^гйшщйр^^Ь^рОО «ЭПБ«АРХТАМГА»
гзчэ"; С	P-И. Алибаев
Приложение № 1 к муниципальному контракту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку раздела Научно-проектной документации "Первоочередные противоаварийные мероприятия" по объекту культурного наследия «Дом купца Баязитова», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.9,
1.	Наименование и адрес объекта	«Дом купца Баязитова Адрес: Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.9
2.	Заказчик	Наименование: Администрация муниципального	района Мелеузовский район Республики Башкортостан Адрес: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского 11 Ф.И.О. руководителя: Шамсутдинов Рустэм Б1аилевич Телефон: +7(34764)3-14-42, +7(34764)3-04-32 факс e-mail: adm54@bashkortostan.ru
3.	Проектная организация	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭПБ «АРХТАМГА» Адрес: 453838, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, 47 тел. 8 937 323 7735, e-mail: info@archtamga.ru
4.	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования
5.	Исходные данные для проектирования	-	Письмо Администрации городского поселения город Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан о аварийном состояний, разрушении части стен и угрозе безопасности окружающих.№928 от 06.06.2020 г. -	Письмо Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан от 18.06.2020 №03-07/2496 о возможности проведения противоаварийных работ и одновременной разработке научно-проектной документации сохранения выявленного объекта культурного наследия.
6.	Охранный статус объекта	Категория государственной охраны ОКН (согласно Приказа от 7 апреля 2017 г. № 20 Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан): выявленный объект культурного наследия.
7.	Назначение	и основные техникоэкономические показатели	«Дом купца Баязитова» расположен по адресу: Россия, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул. Воровского, д.9 Назначение - административное здание Кадастровый номер объекта: 02:68:010408:186 Площадь - 910,9 м2 Этажность здания - 2
8.	Стадийность проектирования	Рабочая документация для проведения	первоочередных противоаварийных мероприятий.
9.	Состав документации	Разработать проектно-сметную рабочую документацию на проведения первоочередных противоаварийных работ в составе: -	Пояснительная записка (с кратким описанием существующего состояния объекта и конструкций, описанием дефектов аварийных конструкций, фотофиксация), -	Техническое обследование строительных конструкций (в объеме, необходимом	для	разработки	проекта	первоочередных противоаварийных мероприятий), -	Проект организации первоочередных противоаварийных мероприятий (включая схемы установки подпорных ограждающих конструкций, лесов, порядок проведения работ, сроки и необходимые машино-механизмы. Рабочие чертежи на проведение противоаварийных мероприятий, включая описание принятых решений по предотвращению	аварийности,	планы	этажей,	схемы усиления/демонтажа/монтажа конструкций/узлы, детали и т.д.), -	Сметная документация, ведомости объемов работ.
10.	Требования к согласованию документации	Разработанный комплект документации Заказчику необходимо согласовывть с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
11.	Общие требования к документации	Документация должна быть разработана в соответствии с действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми документами в области проектирования, а именно: — Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». -	ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». -	ГОСТ Р 21.ПО 1-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (а также указанных в нем иных стандартов, применяемых при разработке проектной документации).
12.	Требования	к сметной документации	Сметную документацию выполнить согласно МДС 81.35-2004 и ПП№87 от 16.02.2008 г. Локальные сметные расчеты составлять базисно-индексным методом в актуальной редакции с применением индекса пересчета.
13.	Требования	к отчетной документации.	1.	Разработанная документация передается Заказчику в 4-х бумажных экземплярах. 2.	В электронном виде документация передается на электронном носителе в следующем виде: — Графические материалы с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате pdf, текстовая документация в формате pdf. - Графические материалы в формате AutoCAD Drawing (*.dwg); текстовая документация - форматы версии MS Office (*.doc, *.xls). 3.	Сметная документация передается Заказчику в 4-х подлинных экземплярах в бумажной форме, 1 (один) на электронном носителе в формате Microsoft Excel (или Microsoft Word), 1 (один) на электронном носителе в формате SmetaWizard, а также в формате pdf.
14.	Цена контракта	Стоимость работ - 280 107,00 руб.
15.	Сроки выполнения работ	Начало — с даты заключения муниципального контракта. Окончание - 40 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Г лава Администрации муниципального района
Генеральный директор ООО «ЭПБлАРХТАМГА»
Р.Н. Шамсутдинов
2020 г.
___ Р.И. Алибаев
2020 г.