Теги: документация договор
Год: 2020
Текст
Муниципальный контракт №184/2020
г. ТСирит пи «27» июля 2020 год
А дминистра ция муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области -«Муниципальный заказчик», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Дмитриева О.Г., действующего на основании Положения, с одной стороны, и
и Общество с ограниченной ответственностью «Гипроавтотранс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Караганова Е.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (протокол № 0145300006220000224 от 16.07.2020г. ИКЗ -2034708007427472701001 0167 001 7120 244), заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора являются экспертные мероприятия по обследованию мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами дер. Бестоголово и дер. Горятино, вне границ указанных населенных пунктов Киришского муниципального района Ленинградской области, проводимые Исполнителем по заданию Заказчика (далее - услуги), в порядке и в сроки, предусмотренные договором.
1.2. Объем оказываемых услуг определяется в техническом задании Заказчика (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Место оказания услуг в соответствии с техническим заданием.
1.4. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего договора и технического задания
1.5. Результат услуг: экспертное заключение, соответствующее условиям договора
2. Сроки (период) оказания услуг.
2.1. Услуги подлежат оказанию с момента заключения договора по 05.08.2020 года.
3. Срок действия договора.
3.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2020 года, а в части оплаты - до полного исполнения своих обязательств соответствующей Стороной.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. По согласованию с Заказчиком определять способы исполнения обязательств по настоящему договору.
4.1.2. Требовать оплаты услуг, оказанных надлежащим образом.
4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Оказать услуги в полном объеме лично, в предусмотренный Договором срок, на высоком профессиональном уровне, в соответствии с требованиями Договора, включая Техническое задание и действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.2. При оказании услуг соблюдать требования безопасности, установленные законодательством для данного вида услуг.
4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают надлежащему качеству оказываемых услуг, либо создают невозможность их оказания.
4.2.4. Обеспечить Заказчику возможность контролировать ход и качество оказания услуг, предоставлять по требованию Заказчика в полном объеме отчеты (в произвольной форме) о ходе оказания услуг и иные документы по выполнению условий договора, нести ответственность за их достоверность.
4.2.5. Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг в двух экземплярах, после оказания услуг.
4.2.6. Осуществлять прием и рассмотрение в 5-дневный срок, с момента получения, обращений и жалоб Заказчика по оказанию услуг.
4.2.7. Исполнитель обязан своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, предусмотренные договором.
4.2.8. Письменно уведомлять Заказчика о готовности результата оказанных услуг к сдаче.
4.2.9. Соблюдать порядок и объем оказания услуг, изложенный в ТЗ.
4.2.10. Осуществлять рассмотрение Актов сверки расчетов, полученных от Заказчика и отвечать на них в срок, установленный в договоре.
4.2.11. Присутствовать при составлении и подписывать акт о недостатках.
4 2.12 Ознакомить Заказчика и передать ему документы подтверждающие право Исполнителя на результат услуг, включая материалы и оборудование, используемые при их оказании, и объем передаваемых прав, если права на него подпадают под действие Раздела VII ГК РФ Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских, патентных прав и/или иных третьих лиц, допущенных при оказании услуг и неисполнении условий настоящего пункта, Исполнитель несет единолично. С даты (момента) приемки Заказчиком результата работ, исключительные права на результат принадлежат муниципальному образованию, от имени которого выступает Заказчик. Распоряжение исключительными
правами от имени муниципального образования осуществляет Заказчик. Расходы по обеспечению правовой охраны результата работ при закреплении прав на них осуществляются за счет выделяемых Заказчику средств бюджета муниципального образования.
4.2.13. Обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
4.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации при оказании услуг.
4.3. Заказчик вправе:
4 3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2. Назначить Исполнителю разумный срок для безвозмездного устранения недостатков, если во время оказания услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, и при не выполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения настоящего договора, либо поручить оказание услуг другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.
4 3 3 Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 44-ФЗ). Расходы на экспертизу несет Заказчик. При установлении экспертизой организацией нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками Исполнитель, по письменному требованию Заказчика, обязан возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на экспертизу, в срок, установленный в требовании
4 3.4 Для проведения экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика, исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.
4.3.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от его исполнения
4.3.6. При наличии начисленных неустоек/убытков составлять Акты сверки расчетов и направлять их Исполнителю
4.3.7. Осуществлять иные права в соответствии с договором и действующим законодательством РФ.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. При обнаружении отступлений от условий Договора по качеству, требованиям безопасности при оказании услуг, или иных недостатков обнаруженных при оказании услуг немедленно письменно уведомить об этом Исполнителя
4 4.2 Оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки установленные настоящим Договором.
4.4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
4.4.4 Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного исполнителя, за исключением случаев предусмотренных в законе.
4.4.5. За неисполнение и/или просрочку исполнения обязательств, начислять неустойки (штрафы, пени) в порядке, предусмотренном договором.
4 4.6. Передать исходные данные и другие документы по накладной (описи) составленной в двух экземплярах, под подпись уполномоченному на их получение представителю Исполнителя.
4 4.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации при оказании услуг.
5. Цена договора и порядок расчетов.
5.1. Цена договора устанавливается в размере 303 520 (триста три тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 50 586 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб 67 коп.. Указанная цена является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закон 44-фз
Цена договора сформирована по результатам электронного аукциона, включает в себя все расходы Исполнителя связанные с исполнением договора, включая стоимость услуг, используемых при их оказании материалов и оборудования, доставку, уплату налогов, пошлин, сборов, иных обязательных платежей, прочих расходов Исполнителя.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
5.2. Оплата производится посредством безналичного расчета в валюте Российской Федерации (рубль). Срок и порядок оплаты: согласно техническому заданию
5.3. Обязанность заказчика по оплате считается исполненной с момента зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего исполнителя, либо, если Покупателя и Поставщика по обязательству,
исполняемому путем безналичных расчетов, обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является списание денежных средств с лицевого счета исполнителя и (или) зачисление банком денежных средств на счет (лицевой счет) исполнителя.
5 4 Заказчик вправе оплатить услуги ненадлежащего качества (не соответствующие условиям договора), в случае доказанности их ненадлежащего качества, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 723 (соразмерного уменьшения установленной за услуги цены) и статьи 783 ГК РФ, а также во всех случаях применить положения раздела 7 договора.
5.5. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 2020г.
6. Контроль и приемка оказанных услуг (ее результатов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным договором, порядке и сроках оформления результатов такой приемки
6.1. Контроль Заказчика за исполнением обязательств Исполнителя осуществляется путем:
• подписания Акта оказанных услуг, либо универсального передаточного документа при электронном актировании;
6.2. Приемку/сдачу результата услуг осуществляют:
- со стороны Заказчика: глава администрации Дмитриев О.Г., действующий на основании Положения, или иное уполномоченное лицо;
- со стороны Исполнителя генеральный директор Караганов Е.Н, действующий на основании Устава, или оное уполномоченное лицо.
6 3 Заказчик обязуется осуществить с участием Исполнителя приемку результата услуги (осмотр, проверку и принятие). Приемка осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня начала приемки-получения уведомления от Исполнителя о готовности результата услуги к сдаче. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу. Оформления результатов такой приемки Сторонами осуществляется в день окончания приемки посредством составления Акта оказанных услуг в 2-х экз. В случае, если Заказчиком проводится экспертиза результата оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок которой не может превышать 2 (два) календарных месяца со дня заключения соответствующего контракта, срок приемки продлевается до получения Заказчиком заключения по результатам такой экспертизы. Эксперты привлекаются (заключается контракт) не позднее 5 рабочих дня со дня начала приемки.
Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения
Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 статьи 41 Федерального закона № 44-ФЗ эксперт экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата услуг, Заказчик:
• обязан немедленно в письменной форме заявить об этом Исполнителю;
• вправе установить Исполнителю срок для их устранения, приведение результата услуг в соответствие условиям контракта. Исполнитель в установленный Заказчиком срок, не превышающий 10 дней, обязан устранить за свой счет все выявленные недостатки При этом, Сторонами составляется (оформляет Заказчик) акт о недостатках (в 2 экз.), подписываемый обеими сторонами. Исполнитель обязан присутствовать при составлении акта и согласовать его (либо внести замечания по акту). В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков, а при наличии волеизъявления Заказчика - сроки их устранения. Один экземпляр акта должен быть передан Исполнителю (уполномоченному представителю) в день составления акта. При его отсутствии, или отказе от подписи об этом ставится отметка в актах, акты подписываются Заказчиком, один экз. акта направляется в адрес Исполнителя в течение 5 дней. Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, установленный в акте После устранения выявленных недостатков Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика и вновь представить Акт сдачи-приемки оказанных услуг, с актуальной датой. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Заказчиком после их устранения или после согласования условия о соразмерном уменьшении стоимости услуг. Течение срока приемки начинается снова с момента получения уведомления и осуществляется в порядке определенном в п. 6.3. договора.
• В случае невозможности устранения недостатков, или отсутствия со стороны Заказчика волеизъявления для их устранения, или отказа Исполнителя от подписания акта оказанных услуг с соразмерным уменьшением стоимости услуг, оплате Заказчиком подлежит только стоимость фактически оказанных услуг, указанная в Акте о недостатках
6 5 Заказчик, принявший результат услуг без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуг, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.
6.6. Заказчик (уполномоченный представитель) вправе направить Исполнителю мотивированный отказ, или замечания по результатам приемки результата услуг.
6 7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Исполнителем или
Заказчиком. При нарушении срока исполнения договора Исполнителем Заказчик утрачивает интерес к договору, в связи, с чем он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
6.8. В случае ненадлежащего оказания услуг Исполнитель не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял должный контроль и надзор за их выполнением.
6.9. Риск финансирования выполнения объемов услуг сверх лимитов бюджетных обязательств, или не предусмотренных договором, несёт Исполнитель. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата услуг, до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.
6.10. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона 44-ФЗ) Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, вправе, оказать услуги, качество технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованием «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом», утв Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - «Правила»).
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.
7.3.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю только фактически понесенные им расходы Расчет расходов, их обоснование и доказательственная база возлагаются на Исполнителя.
7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1. За каждый факт неисполнения, или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором (за исключением случаев, предусмотренных пп 7.4.2.-7.4.3 договора), штраф устанавливается в размере 10 процентов цены договора.
7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.
7.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом 44-фз), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, штраф устанавливается в размере, установленном п.5 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042
7.4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем. Пеня начисляется начиная со дня следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства
7.4.5. Исполнитель несет ответственность и возмещает Заказчику вред (убытки), причиненный Исполнителю, и/или третьему лицу в процессе, или в результате оказания услуг несоответствующих условиям договора, если не докажет, что убытки были причинены вследствие обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает.
Ответственность за нарушение интеллектуальных, авторских и/или патентных прав третьих лиц, допущенных при оказании услуг, несет Исполнитель.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Исполнитель гарантирует:
- соблюдение объема, качества, безопасности услуг и его соответствие техническому заданию, требованиям действующего законодательства РФ;
- своевременное, в установленный срок, устранение недостатков услуг.
7.6. Исполнитель несет ответственность за вред (убытки), причиненный Заказчику, и/или третьим лицам в процессе, или в результате оказания услуг ненадлежащего качества/несоответствующих условиям договора, если не докажет, что вред (убытки) был причинен вследствие обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает. Исполнитель несет ответственность за надлежащее качество товаров/материалов/оборудования используемых при оказании услуг, а также за использование товаров/материалов/оборудования, обремененных правами третьих лиц.
7.7. Заказчик имеет право удерживать суммы начисленных неустойки (штрафов, пеней), убытков (в части непокрытой неустойкой) начисленные за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательства предусмотренного договором, из цены договора и/или обеспечения договора - обеспечительного платежа (если он установлен настоящим договором).
7.8. Прекращение обязательства возможно зачетом. Зачет возможен в случае получения должником заявление о зачете. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410 ГК РФ). Одновременно с требованием об уплате неустойки и/или убытков Заказчик вправе направить Исполнителю заявление о зачете. Указанные требование и заявление (уведомление) могут быть выражены и в одном документе.
Зачет (удержание) производятся Заказчиком в случае признании Исполнителем полностью, либо в части начисленной Исполнителю неустойку/убытки, либо без такового признания. Возражения к предъявленным требованиям по неустойкам и штрафам представляются Исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.4. договора.
Удержание начисленных неустоек, убытков из цены договора осуществляется Заказчиком при расчете по договору. Удержание начисленных неустоек, убытков из обеспечения договора, осуществляется Заказчиком в соответствии с договором, в период действия договора.
Заказчик перечисляет неустойку, убытки в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
7.9. При расторжении договора Исполнитель обязан оплатить штрафные санкции, начисленные на день расторжения договора, не позднее дня предшествующего дню прекращения действия договора, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении договора.
7.10. На момент подписания настоящего договора даты начала и окончания оказания услуг, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг.
7.11. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Поставщика оплатить Покупателю неустойку, предусмотренную договором, являются (отдельно):
- двухсторонний акт сторон о выявленных нарушениях по качеству услуг;
- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Исполнителя от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования;
- предписание контрольно-надзорных органов.
7.12. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. Основания и порядок изменения и расторжения договора.
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
5) В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона 44-фз), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российском Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для муниципальных нужд и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом 44-фз обеспечения исполнения контракта, если данное изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-фз при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-фз;
2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:
а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;
в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 44-фз определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрак а
Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
Изменение существенных условий оформляется дополнительным соглашением.
8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора, в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика, его права и обязанности, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора, другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
9. Порядок урегулирования споров.
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, является для Сторон обязательным
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо аказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по месту нахождения и (или) почтовому адресу Сторон, указанному в договоре.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по номеру факса и/или адресу электронной почте указанному в договоре
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма (требования об уплате неустойки и Акта сверки расчетов) и обязательного направления ответа на них составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы т е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, имеющих тяжкие последствия. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, за возникновение которых Стороны не отвечают, и оказывать влияние, на которые не имеют возможности в том числе:
- стихийных бедствий (землетрясении, наводнений, пожара, тайфуна);
- определенных запретительных мер государства (законодательных и подзаконных актов государственных органов, запрещающих виды деятельности, указанные в контракте);
- обстоятельств общественной жизни (военных действий, террористических актов, эпидемий, эпизоотий, национальных и отраслевых забастовок, закрытия предприятия (локаут), мятежей, гражданских войн, железнодорожных, авиа, авто катастроф);
- аварий,
и непосредственно повлиявших на выполнение обязательств Сторонами.
Если обстоятельство непосредственно повлияло на ход исполнения обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
10.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи. Сторона, не исполнившая требование настоящего пункта, несет риск возникновения неблагоприятных последствий.
10.3. В случае неисполнения обязательств одной из сторон вследствие действия непреодолимой силы более 1 (одного) месяца любая из сторон вправе отказаться от Исполнения Договора в одностороннем порядке.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное, или частичное неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы только в случае, если эти обстоятельства надлежащие удостоверены Торгово-промышленной Палатой РФ или иным компетентным органом.
11. Прочие условия
11.1. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на договор (за исключением информации по п 114 договора). Для целей исполнения настоящего договора под «рабочими днями» понимаются дни недели, с понедельника по пятницу включительно Существенными условиями для данного договора признаются:
- определение предмета договора
- срок оказания услуг
- цена договора и порядок расчетов
- срок действия договора
- иные существенные условия (с учетом положений 44-ФЗ).
11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.
11.3. Договор заключен в форме электронного документа.
Возможно оформление и обмен документами о приемке результата работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе При этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) выполнение работ, представляется универсальный передаточный документ, в том числе корректировочные документы к ним.
11.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, эл. почты, банковских реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действия таких изменений Такие уведомления подлежат направлению на адрес эл. почты заинтересованный стороны указанный в договоре.
11.5. Во всем вопросам и отношениям, не предусмотренным договором, но относящимся к предмету договора и затрагивает интересы Сторон по нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ Признание недействительными отдельных положений договора не влечет за собой признание недействительным договора в целом.
11.6. К настоящему договору прилагаются:
1) Приложение № 1. Техническое задание.
2) Приложение N° 2. Соглашение о цене договора
11.7. Лица, не указанные в разделе 14 договора, осуществляющие подписание документов имеющих непосредственное отношение к нему, обязаны предоставить доверенность на право их подписания и представление соответствующих интересов.
11.8. Договор этапов не имеет.
11.9. Иные условия изложены в разделе 12,13 договора, техническом задании. Прочих иных условий в договоре не предусмотрено.
12. Антикоррупционная оговорка.
12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (в адрес их родных и близких) работ (услуг), прямо или
косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью.
12.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 УК РФ, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону в письменной форме, с использованием любых способов передачи письменной информации, для
ускорения принятия соответствующих мер. В таком уведомлении Сторона обязуется сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Сторона, получившая уведомление, не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления обязана направить Стороне, отправившей уведомление, письменный ответ о результатах его рассмотрения.
13. Обеспечение исполнения договора.
13.1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере 5% от НМЦК 21600,00 руб в форме банковской гарантии.
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-фз, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 44-фз участником закупки, с которым заключается контракт самостоятельно При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-фз.
Заказчик принимает обеспечение исполнения договора одновременно с подписанным Исполнителем договором. Обеспечиваются: все обязательства Исполнителя, принятые им по настоящему договору, в т.ч убытки, неустойка.
13.2. Договор заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения договора
13.3. В банковскую гарантию включается обязательное условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней (со дня получения требования) не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-фз.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях которые предусмотрены частями 7.2 и 7 3 статьи 96 Федерального закона 44-фз.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении исполнителем обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-фз. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению исполнителя ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-фз контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Срок возврата заказчиком контрагенту денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется исполнителем) в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона 44-фз не должен превышать 30 дней с даты исполнения контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом.
Денежные средства при уменьшении обеспечения возвращаются по банковским реквизитам исполнителя, указанным в письменном заявлении исполнителя Моментом поступления заявления (направленного в форме эл. документа на адрес эл. почты Администрации Киришского муниципального района (лица уполномоченного Заказчиком на осуществление закупки): zakaz.gorod@yandex.ru) является день его регистрации, как «входящего документа», в канцелярии Администрации, находящейся по адресу гор. Кириши ул. Советская, 20 и присвоении входящего номера Регистрация документа осуществляется в текущий рабочий день его поступления в Администрацию В случае поступления требования в выходной день Администрации, регистрация документа производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем.
При наличии, на день получения письменного заявления исполнителя о возврате денежных средств, направленного ему письменного требования заказчика об уплате неустойки/убытков, возврат денежных средств (в т.ч. в части) осуществляется после удержания неустойки/убытков заказчиком из цены договора, и/или средств, внесенных на счет заказчика в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, прекращения обязательства зачетом или взыскания неустойки/убытков из обеспечения в судебном порядке Порядок возврата аналогичен указанному выше.
Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона 44-фз уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-фз, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
Положения Федерального закона 44-фз об обеспечении исполнения договора, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона 44-фз, не применяются в случае:
1) заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7-2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44. За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона №44, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44
13.4. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется по следующим реквизитам:
Лицевой счет 05453001940 в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области
Получатель1 УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области)
Расчетный счет 40302810700003001104 БИК 044106001
ИНН банка 7702235133 КПП банка 780603001
Банк получателя Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
Денежные средства возвращаются на реквизиты Исполнителя указанные в договоре
14. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Г ипроавтотранс»
Заказчик:
Администрация муниципального
Киришский муниципальный район области
Место нахождения/почтовый адрес:
187110, Российская Федерация, Ленинградская обл., г.
Кириши, ул. Советская, д.20, @(81368) 220-50
El zakaz.gorod@yandex.ru, admkir@admkir.ru
ИНН/КПП 4708007427/472701001
Лицевой счёт 02951001940 в Комитете финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области УФК по Ленинградской области (Отдел № 08, Комитет финансов Киришского муниципального района, Администрация Киришского муниципального района, Лицевой 02453001930)
р/сч 40204810500000001104 БИК 044106001
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
ОГРН 1024701479186 ОКПО 32845242 ОКВЭД 84.11.3
образования Ленинградской
счет
Место нахождения/почтовыи адрес:
190068 г.Санкт-Петербург, проспект Римского-
Корсакова, д. 39, литер А, пом. 37-Н
ИНН/КПП 7838427812 / 783801001
ОГРН 1097847162819
@/^8-812-714-67-77
EI ooo@spbgat.ru
р/с 40702810435000004011
ПАО «Банк Санкт-Петербург» г СПб
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790
р/с 40702810422030000196
Ф. «Санкт-Петербургская дирекция» ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» г. СПб
БИК 044030706
к/с 30101810800000000706
Дата регистрации в ФНС 09.06.2009г
ОКПО 61051187
ОКТМО 40303000000
___________________________________/Дмитриев О Г./
______/Караганов Е.Н./
Приложение №1
к муниципальному контракту
№ 184/2020 от 27.07.2020
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Экспертные мероприятия по обследованию мостового перехода через р Пчевжа на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами дер. Бестоголово и дер. Горятино, вне границ указанных населенных пунктов Киришского муниципального района Ленинградской области.
Перечень данных и требований Содержание данных и требований
1 Общие данные
1.1 Заказчик Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
1.2 Цель и задачи выполнения услуг Комплексное обследование мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами и в границах населенных пунктов дер. Бестоголово и дер. Горятино для определения его технического состояния и сбора необходимой информации для принятия решения о необходимости выполнения ремонтных работ для создания безопасной эксплуатации моста через р. Пчевжа и подходов к нему.
1.3 Сроки выполнения услуг Дата начала работ: с момента заключения Договора. Дата окончания работ: 05.08.2020г.
1.4 Источник финансирования Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в рамках муниципальной программы «Автомобильные дороги Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 № 2855
1.5 Характеристика объектов Длина — 97,2 п.м моста Габарит проезжей части - 6,5+(2*0,755)=8м
1.6 Объем услуг - геодезические измерения — определение фактических уклонов проезжей части и подходов к нему в относительных отметках осмотр мостового сооружения с выявлением и фотографированием имеющихся дефектов и повреждений; - обследование конусов и бетонного укрепления (правого и левого конуса) анализ физико механические свойства песка и щебня на конусах - обследование шкафных стенок на устоях; - обследование лестничных сходов с обеих сторон; - обследование деформационных швов - обследование подходов к мосту с правой и левой стороны по 350м; анализ физико механические свойства песка на подходах - обследование водоотводных лотков на береговых устоях - приборное и инструментальное обследование конструкций Камеральные и лабораторные работы - обработка данных полевых работ по обследованию с составлением ведомости дефектов и повреждений; - лабораторные испытания и исследования строительных материалов, отобранных на мосту и подходах к нему (песок, щебень, бетон) - анализ технического состояния конструкций сооружений, определение общей оценки его технического состояния разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и повреждений, и дальнейшей эксплуатации сооружения; - рекомендации по модернизации мостовых сооружений на
основании данных фактического эксплуатационного состояния; - составление отчетной документации по результатам работы
2 Основные требования к оказанию услуг
2.1 Основные требования к форме и содержанию услуг Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями: - Методические рекомендаций по организации обследования и испытания мостовых сооружений на автомобильных дорогах ОДМ 218.4 001-2008 г.; - СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*; - СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы». Актуализированная редакция СНиП 3 06.04-91; - СП 79.13330.2012 «Мосты и трубы Правила обследований и испытаний». Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86; - Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах, 1996 г.; - Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах (ВСН 4-81) и др - СП 78 13330.2012 «СНИП 3 06.03-85 Автомобильные дороги»
2.2 Материалы, подлежащие выдаче Заказчику Технический отчет Ведомость дефектов Смета Документацию представить в 2-х экземплярах на бумажных носителях в переплетенном виде; 1 экземпляр в электронном виде
2.3 Требования к Исполнителю - Наличие собственной или (арендованной) строительной лаборатории с сертифицированным оборудованием и средствами измерения, прошедшими гос. поверку. Предоставить подтверждающие документы в течении 3-х рабочих дней с даты заключения муниципального контракта.
24 Порядок, сроки приемки и оплаты услуг Приемка результатов услуг осуществляется соответствующими службами Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя. Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета, в валюте РФ (рубль), по факту приемки Заказчиком выполненных услуг, акта (ов) о приемке выполненных услуг составленного в произвольной форме, в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания Заказчикам документа о приёмке на основании представленного Исполнителем счета, счета-фактуры.
/Дмитриев О.Г.//Караганов Е.Н./
Приложение №2
к муниципальному контракту
№184/2020 от 27.07.2020
Соглашение о цене договора
Наименование услуги ед. измерения Количество ед. Стоимость (руб.) в т.ч. НДС 20%
Экспертные мероприятия по обследованию мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района и автодороги на подходах к нему между населенными пунк ами дер. Бестоголово и дер. Горятино, вне границ указанных населенных пунктов Киришского муниципального района Ленинградской области. усл. ед. 1 303 520,00
Итого: 303 520 (триста три тысячи пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 20% 50 586 (пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 67 коп..
/Дмитриев О.Г.//Караганов Е.Н./
Подписи заключивших контракт 01453000062200002240001
[Сведения о контракте
№ карточки контракта:
Номер извещения*
Наименование объекта закупки:
01453000062200002240001
Стр. 1 из 1
Дата подписания участником
Дата подписания заказчиком
0145300006220000224
Экспертные мероприятия по обследованию мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами дер.
Бестоголово и дер. Горятино. вне границ указанных населенных пунктов Киришского муниципального района Ленинградской области.
24.07.2020 13:48 (по московскому времени)
27.07.2020 00:00 (по московскому времени)
Файл 184-2020 Экспертные мероприятия (ООО ГИПРОАВТОТРАНС).бос в информационной системе по адресу http://www rts-tender.ru/ подписан (удостоверен) следующими электронными подписями:
Расшифровка подписи участника Расшифровка подписи заказчика
Сертификат Сертификат
Дата выдачи сертификата: 23.04.2020 16:40:12 Дата выдачи сертификата 11.12.2019 18:2720
Срок действия сертификата: 23.04.2021 16:50:12 Срок действия сертификата 11.03.2021 18:2720
Номер сертификата: 012А04Е400А6АВ9С9149DC505E4B2 Номер сертификата 7F071А418CCBCBF7E00D0O1E8DD
A074D 75778СА31Е784
Подписавший Подписавший
Имя: Егор Имя Олег
Отчество: Николаевич Отчество Георгиевич
Фамилия: Караганов Фамилия Дмитриев
Организация: ООО "Гипроавтотранс" Организация АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Роль: Генеральный директор Роль
Email: ooo@spbgat.ru Email pasha526@gmail com
Департамент: 0 Департамент
Местоположение: Санкт-Петербург Местоположение
ИНН: 7838427812 ИНН 470802421457
КПП: 783801001 КПП
ОГРН: 1097847162819 ОГРН
https://app-gost.rts-tender.ru/custonier/lk/App/
27.07.2020