Теги: строительство финансы право контракт юридические документы муниципальный контракт
Год: 2019
Текст
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
№0301300247619000437_303085
г-уФа 16 июля 2019 г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (УСРДИС Администрации г. Уфы), от имени муниципального
образования городской округ город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа от 20 ноября 2017 года
№103 и Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» (ООО
«Дортрансстрон»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гилимьянова Дмитрия
Маратовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании
результатов электронного аукциона: Выполнение строительно-монтажных работе разработкой рабочей документации
генеральной подрядной организацией по объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от
Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. (I
этап", идентификационный код закупки 193027819887502780100100270204211414, (Протокол
№0301300247619000437-3 от 26.06.2019 г.) заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - «Контракт») о
нижеследующем:
1. Предмет Контракта (наименование объекта закупки). Место и условия выполнения работ
1.1. Предметом Контракта является выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей
документации генеральной подрядной организацией по объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на
участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и
Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Корректировка. II этап".
1.2. Генеральный подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить строительно-монтажные
работы и разработать рабочую документацию (далее — «Работы») генеральной подрядной организацией по объекту "I
очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика
Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского
округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап"» (далее — «Объект») согласно ведомости
объемов работ (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Контракта), передать Работы Заказчику, а
Заказчик обязуется принять Работы и обеспечить их оплату в размерах и формах, предусмотренных Контрактом и
законодательством Российской Федерации.
1.3. Место выполнения работ: по месту нахождения Генерального подрядчика и Объекта - г. Уфа, ул. Рудольфа
Нуреева.
1.4. Генеральный подрядчик осуществляет Работы по Контракту в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет 166 831 080,00 (сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот тридцать одна тысяча
восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) — 27 805 180,00 (двадцать семь миллионов восемьсот пять
тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек). Цена указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей,
всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и
исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.4,-
2.6 Контракта.
2.3. Финансирование осуществляется в сумме 166 831 080,00 (сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот
тридцать одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%), в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2019 г.
- за счет средств Федерального бюджета — 146 811 342,60 (сто сорок шесть миллионов восемьсот одиннадцать
тысяч триста сорок два рубля 60 копеек), в том числе НДС (20%)
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан — 15 014 805,00 (пятнадцать миллионов четырнадцать тысяч
восемьсот пять рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан — 5 004 932,40 (пять
миллионов четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 40 копеек), в том числе НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в пределах лимитов
бюджетных обязательств.
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Контрактом
объема Работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.
2.5. В случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы
не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы
не более чем на десять процентов, по соглашению сторон изменяется с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цена Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя
из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При
уменьшении предусмотренным Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта,
FM07 ОШ
исходя из цены единицы работы.
2.6. В случае, предусмотренном п.6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или)
сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
2.7. По согласованию Заказчика с Генеральным Подрядчиком допускается выполнение работ, качество,
технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
проектной документации.
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3. Срок действия Контракта. Сроки выполнения Работ
3.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех
принятых на себя обязательств.
3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами:
Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: 29.11.2019 г., в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных
работ (Приложение Ns 2, являющееся неотъемлемой частью Контракта).
4. Порядок оплаты выполненных работ. Приемка Работ
4.1. Заказчик производит оплату в форме безналичного расчета, по счету-фактуре, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Генерального Подрядчика, в соответствии с графиком оплаты выполненных работ
(Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Контракта), в течение 30 календарных дней с даты
подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма КС-3).
4.2. Генеральный подрядчик сдает, а Заказчик принимает фактически выполненные работы не более одного раза,
ежемесячно, путем оформления актов о приемке выполненных работ. Генеральный подрядчик не позднее 25 числа
текущего месяца представляет Заказчику на подписание:
1) акт о приемке выполненных работ (формы КС-2);
2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);
3) счет-фактуру;
4) исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.
Заказчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения формы КС-2, формы КС-3, исполнительной
документации подписывает их, либо дает Генеральному подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке
работ.
4.3. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Генеральным
подрядчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком,
действовавшим на дату исполнения Контракта.
4.4. Оплата осуществляется путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Генерального
подрядчика.
-4.5. Оплата материалов, стоимость которых заложена по прайс-листам, коммерческим предложениям
осуществляется по предоставлению фактических расчетно-платежных документов (счетов фактур и товарно-
транспортных накладных), но не более стоимости, заложенной в локальных сметных расчетах.
4.6. Оплата титульных временных зданий и сооружений производится за фактические затраты на основе
локально сметного расчета по предоставлению к приемке форм КС-2, КС-3, счетов-фактур. Построенные титульные
временные здания и сооружения зачисляются в состав основных средств заказчика (кроме временных автомобильных
дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) (согласно «Положение по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций» (утв. Минфином РФ 30.12.1993 N 160)) и передаются в безвозмездное пользование
Генеральному подрядчику. При принятии основных средств и передаче объектов основных средств применяется Акт
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью
Контракта).
4.7. По окончанию строительства титульные временные здания и сооружения реализуются Генеральному
подрядчику по стоимости с учетом амортизации. Титульные временные здания и сооружения, являющиеся
собственностью Генерального подрядчика, оплате не подлежат. Материалы и конструкции, полученные от разборки
временных зданий и сооружений, пригодные для повторного применения, на основании Акта о приеме-передаче
объектов нефинансовых активов (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью Контракта), подписанного
Заказчиком и Генеральным подрядчиком, приходуются бухгалтерией Заказчика и реализуются Генеральному
подрядчику по окончании строительства.
4.8. Генеральный подрядчик собственными силами осуществляет реализацию материалов и конструкций,
полученных от разборки временных зданий и сооружений, непригодных для повторного применения. Возвратные
суммы определяются расчетами в ценах квартала выполнения работ за вычетом из этих сумм расходов по приведению
их в пригодное для использования состояние и по доставке в места складирования.
2
4.9. Оплата непредвиденных работ и затрат производится только за фактические затраты, согласованные с
Заказчиком, но не более установленных процентов (расчетов) в ведомости объемов работ (Приложение № 1,
являющееся неотъемлемой частью Контракта). Стоимость материальных ресурсов, цены на которые отсутствуют в
сборниках сметных цен, должна быть подтверждена фактическими расчетно-платежными документами (счета
фактуры, товарно-транспортные накладные).
4.10. Генеральный подрядчик собственными силами осуществляет реализацию возвратных материалов,
образующихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ. Средства от реализации возвратных
материалов, образующихся в процессе выполнения строительно-монтажных работ, направляются Генеральным
подрядчиком в бюджет городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Возвратные суммы определяются
расчетами в ценах квартала выполнения работ на основании Акта, подписанного Заказчиком и Генеральным
подрядчиком, подтверждающего фактические объемы возвратных материалов.
5. Права и обязанности Генерального подрядчика
5.1. Генеральный подрядчик обязан:
5.1.1. Своими и (или) привлеченными соисполнителями (субподрядчиками), заключившими договор или
договоры с Генеральным подрядчиком, силами и средствами (в том числе материально-техническими ресурсами)
выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, нормативно-технических
документов, утвержденных и рекомендованных к применению Минстроем Российской Федерации для данных видов
работ и используемых при них материально-технических ресурсов, и сдать объект Заказчику.
5.1.2. Привлечь к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объём такого привлечения
должен составлять 15% от цены контракта.
5.1.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком (-ами), соисполнителем (-ями) в соответствии с правилами
п. 1 ст.313 и ст.403 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
5.1.4. Осуществлять сопровождение и защиту интересов Заказчика во всех заинтересованных организациях и
органах исполнительной власти, включая получение необходимых согласований и заключений.
5.1.5. Обеспечить на месте выполнения работ бытового городка, штаба оперативных совещаний, проведение
мероприятий по технике безопасности, нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по
ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения, согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II.
Строительное производство».
5.1.6. Генеральный подрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при несчастных случаях на
производстве, за несоответствие условий и методов производства работ установленным требованиям (правилам,
стандартам, техническим нормам. СНиПам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности
производства работ на Объекте.
5.1.7. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и
использования иностранных работников.
5.1.8. Предоставить Заказчику копию приказа, заверенную надлежащим образом, о назначении ответственных
лиц за выполнение работ до начала производства работ.
5.1.9. Выдать представителю доверенность на право подписания формы КС-2, формы КС-3, с обязательным
предоставлением заверенной копии доверенности Заказчику.
5.1.10. Генеральному подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного с
Заказчиком проекта производства работ.
5.1.11. Обеспечивать лабораторный контроль, ведение на объекте исполнительной документации
(организационно-технологической, проект производства работ, исполнительные чертежи, общие журналы работ, акты
свидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, журналы лабораторного
контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на
применяемые материалы и изделия) и иное согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно-технического обеспечения».
5.1.12. Работы, подлежащие приёмке, должны приниматься представителем Заказчика. Генеральный подрядчик
приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке
скрытых работ и составления соответствующих актов. Генеральный подрядчик в письменном виде не менее чем за
двое суток (исключая выходные и праздничные дни) до проведения промежуточной приемки выполненных работ,
подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. Если скрытые работы
выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика
Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить ее за свой счет в календарные сроки выполнения работ согласно п.3.2 Контракта.
5.1.13. Обеспечить складирование и хранение необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий,
конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы, оборудование,
комплектующие изделия, конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения,
Генеральный подрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых
3
материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций Генеральным подрядчиком должно быть
приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Заказчиком с
привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора).
Это решение должно быть оформлено документально (Справка об утилизации с полигона твердых коммунальных
отходов).
5.1.14. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность
приостановить ведущиеся работы и известить об обнаруженных объектах Заказчика, а также соответствующие
учреждения и органы.
5.1.15. Предоставлять Заказчику заверенные копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и
других документов, удостоверяющих качество на все используемые для выполнения работ материалы, изделия,
конструкции (в том числе и собственного производства) за пять календарных дней до начала выполнения работ,
выполняемых с использованием этих материалов, изделий, конструкций. При этом Генеральный подрядчик несет
ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ, а также
номенклатуре товаров (Приложение №6, являющееся неотъемлемой частью Контракта).
5.1.16. Обеспечивать сохранность и содержание завершенного строительством Объекта, до получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передачи эксплуатирующей организации.
5.1.17. По окончании срока действия Контракта получить от Заказчика письменное подтверждение завершения
выполнения работ.
5.1.18. Передать исполнительную документацию в полном объеме Заказчику после окончания выполнения работ
в 3-х экземплярах на бумажном носителе.
5.1.19. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных
коммуникаций и строений. По окончании работ по переустройству и переносу инженерных коммуникаций
Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику документы, выданные владельцами коммуникаций, о соблюдении
технических условий, норм и требований.
5.1.20. Обеспечить и содержать за свой счет сохранность Объекта, материалов, оборудования, стоянки
строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на
строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
5.1.21. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиков/ соисполнителей и обязан возместить Заказчику убытки, причиненные
субподрядчиками/ соисполнителями при исполнении настоящего Контракта.
5.1.22. Генеральный подрядчик обязан выполнять Работы по настоящему Контракту самостоятельно, без
привлечения сторонних исполнителей в объеме не менее 25% от цены Контракта 93 124 640,00 (девяноста три
миллиона сто двадцать четыре тысячи шесть сорок), рублей 00 копеек согласно Приложению № 4, являющееся
неотъемлемой частью Контракта (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. N 570).
5.1.23. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее
результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в
течение 15 рабочих дней с даты подписания Генеральным подрядчиком документа о приемке товара, выполненной
работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
5.1.24. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение условия о привлечении к исполнению Контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в п.5.1.30-5.1.32 Контракта, содержащих недостоверные сведения,
либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
В случае, если Генеральный подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организацией или настоящий Контракт заключен по результатам несостоявшейся
закупки в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», привлечение к исполнению
настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей не требуется.
5.1.25. Генеральный подрядчик представляет Заказчику:
- ежемесячно в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на строительной
площадке;
- при производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней разрабатывает
и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики производства строительно-монтажных
работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования, а также обеспечивает предоставление
отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса.
5.1.26. В случае предоставления Генеральным подрядчиком в ходе исполнения Контракта товара эквивалентного
товару, указанному в проектной документации, на строительство Объекта, указанного в п.1.2 Контракта, все расходы
по внесению соответствующих изменений в проектную документацию и на проведение согласования проектной
документации в проектной организации несет Генеральный подрядчик. Срок завершения работ в рамках исполнения
настоящего Контракта при этом остается без изменения.
4
5.1.27. Генеральный подрядчик обязуется содержать строительную площадку и прилегающие участки мест
общего пользования свободными от отходов и строительного мусора, накапливаемых в результате выполнения работ,
и обеспечить их своевременную уборку.
5.1.28. При производстве работ на строительной площадке обеспечить наличие и функционирование пунктов
мойки колес автотранспорта.
5.1.29. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить содержание и сохранность полученных в безвозмездное
пользование временных зданий и сооружений.
5.1.30. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем
представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную
руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Генеральным
подрядчиком.
5.1.31. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого
субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.30 настоящего раздела, в
течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
5.1.32. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генеральным подрядчиком выполненных обязательств по
договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного
между Генеральным подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генеральным подрядчиком
субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Генеральным подрядчиком и
привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока
оплаты поставленных товаров, выполненных работ, предусмотренных Контрактом, заключенным с Заказчиком (в
ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты
Генеральным подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
5.1.33. Предоставить информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры
с Генеральным подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены
контракта. Информация предоставляется Заказчику Генеральным подрядчиком в течение десяти дней с момента
заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.2. Генеральный подрядчик вправе:
5.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств,
предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену
субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
6. Права и обязанности Заказчика
6.1. Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1. Контракта.
6.2. Принять работы, выполненные Генеральным подрядчиком с надлежащим качеством и в сроки,
установленные настоящим Контрактом, при соблюдении Генеральным подрядчиком условий Контракта о
предъявлении таких работ к приемке.
6.3. Заказчик, при соблюдении условий, определенных в разделе 4 настоящего Контракта, обязан оплатить
Генеральному подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ по Контракту в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий год по факту получения бюджетных средств.
6.4. В течение одного месяца с даты заключения настоящего Контракта обязан передать Генеральному
подрядчику по акту разрешительную документацию и территорию под строительную площадку, необходимые для
выполнение работ по настоящему Контракту.
6.5. Согласовать с Генеральным подрядчиком до начала работ по Контракту место для организации временного
бытового городка, места складирования строительного мусора, а также оказать содействие Генеральному подрядчику
в точках подключения временных и постоянных инженерных коммуникаций к существующим инженерным сетям
согласно техническим условиям, полученным от владельцев соответствующих сетей (электроэнергия,
водоснабжение).
6.6. В течение одного месяца после подписания Контракта:
передает Генеральному подрядчику согласованную в производство работ проектную документацию по акту
приема-передачи на бумажном носителе в количестве 1 (одного) экземпляров.
6.7. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по Контракту,
соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий,
оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика, участвует в
приёмке работ по Контракту и во вводе Объекта в эксплуатацию. Заказчик обязан уведомить Генерального
подрядчика о назначении строительного контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых строительно-
монтажных работ, являющихся предметом настоящего Контракта.
6.8. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право проверять качество используемых материалов,
производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов
и конструкций, выполненных, произведённых и поставленных по Контракту.
6.9. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о запрещении применения
технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающий установленный действующими нормативными актами и
правилами уровень качества.
6.10. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о полной или частичной
приостановке работ на такие периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения
Генеральным подрядчиком распоряжения в установленные сроки — в случаях, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
6.11. Распоряжения (предписания) отдаются заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на
имя уполномоченного представителя Генерального подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения
или записываются в журнал производства работ. Указанные распоряжения (предписания) являются обязательными
для Генерального подрядчика. Копии распоряжений должны регистрироваться и храниться у Генерального
подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Оригиналы распоряжения хранятся у Заказчика.
6.12. Представителем Заказчика по Контракту является заместитель начальника УСРДИС Администрации
г. Уфы, с правом подписи формы КС-2, формы КС-3, который с момента заключения Контракта осуществляет
контроль за исполнением Контракта и контроль за соответствием выполненных работ по проектной документации,
СНиПам, применяемых материалов, соответствия изделий и конструкций ГОСТам и ТУ.
6.13. Осуществлять оформление документов на отвод земельных участков, а также на получение разрешения
(согласования) от соответствующих организаций на выполнение работ и перенос (снос) с площадки выполнения работ
зданий сооружений и инженерных коммуникаций, требующих получения разрешения (согласования).
6.14. Заказчик обязан выдать своему представителю доверенность на право подписания формы КС-2, формы КС-3.
6.15. Осуществлять контроль за соблюдением договорной дисциплины.
7. Контроль и надзор Заказчика
7.1. Заказчик осуществляет контроль:
- за ходом и качеством выполняемых Работ;
- за соблюдением сроков выполнения Работ;
- за качеством используемых при выполнении Работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием
проектной документации;
7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего
периода выполнения Работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по
объекту, дачи обязательных для Генерального подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от
утвержденного проекта и действующих нормативных технических документов. Запись в журнале имеет статус
предписания и обязательна для исполнения Генеральным подрядчиком и является основанием для применения мер
ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных Контрактом.
7.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм,
нормативов и правил, проектной документации, Генеральный подрядчик обязан за счет своих сил и средств, в
установленный Заказчиком в письменном виде срок, исправить выявленные дефекты.
7.4. Осуществляя контроль над выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Генерального подрядчика.
8. Порядок приемки работ
8.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения Генеральным подрядчиком
всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату
заключения Контракта.
8.2. До сдачи объекта эксплуатирующей организации, Генеральный подрядчик несет ответственность за риск
случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.3. Приёмке подлежат полностью законченные работы по Контракту, а также промежуточной приёмке подлежат
все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим
причинам.
8.4. Результатом выполненной работы по контракту является построенный объект, в отношении которого получено
заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта требованиям
технических регламентов и проектной документации, и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
8.5. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта и представления Генеральным подрядчиком
имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или)
построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических
ресурсов, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством
Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения
соответствующего заключения (заключений) и представления Генеральным подрядчиком имеющихся у него
документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
8.6. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в
течение всего периода их выполнения и в любое время.
6
8.7. Генеральный подрядчик в течение трех рабочих дней письменно информирует Заказчика об
освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Заказчика акт освидетельствования скрытых работ
подписывается Генеральным подрядчиком в одностороннем порядке. Если Заказчик не был информирован об
освидетельствования скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Генеральный подрядчик
обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ для освидетельствования, согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить её за свой счёт.
8.8. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет непосредственно на
Объекте контроль за ходом выполнения работ. Приёмка выполненных работ осуществляется и оформляется в
соответствии с действующим законодательством с составлением и предоставлением Генеральным подрядчиком
Заказчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 в 5-ти экземплярах, в том числе на электронных
носителях в формате «Гранд-СМЕТА», с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта
освидетельствования ответственных конструкций, составленных по типовой форме, утверждённой приказом
Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 и до 1 (первого) числа каждого месяца журнал учета выполненных работ формы
КС-ба в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Наименование работ, материальных ценностей и расценки,
отражённые в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документации.
8.9. Сдача-приёмка Объекта осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
приёмочной комиссией Заказчика путём приёмки результата работ по Контракту, проверки укомплектованности
Объекта, испытаний Оборудования и оформляется Актом приёмки законченного строительством Объекта приемочной
комиссией, который подписывается обеими Сторонами.
8.10. В случае обнаружения дефектов Заказчик составляет мотивированный отказ в приёмке работ и назначает дату
повторной приёмки выполненных работ по Контракту с учетом сроков, необходимых Генеральному подрядчику для
устранения обнаруженных дефектов и недостатков.
8.11. Мотивированный отказ от приемки работ должен содержать конкретный перечень замечаний (дефектов,
недостатков) с указанием их точного расположения на Объекте, позволяющим точно идентифицировать недостатки.
8.12. При необоснованном отказе одной из сторон от подписания акта (форма КС-2) в нем делается отметка об
этом, и акт подписывается другой стороной.
8.13. Генеральный подрядчик направляет Заказчику уведомление с просьбой об организации приёмки Объекта в
эксплуатацию не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала приёмки законченного строительством
Объекта.
8.14. Генеральный подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приёмки
законченного строительством Объекта, предоставить Заказчику следующие необходимые документы для приёмки и
ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе:
- 3 (три) экземпляра исполнительной документации;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций,
оборудования и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ и/или акты освидетельствования ответственных конструкций;
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования инженерных систем и сетей на Объекте;
- журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований, исполнительной съемки и
инженерных изысканий, проведённых в период строительных работ;
- иные документы, предусмотренные Контрактом, действующим законодательством и СНиП.
9. Гарантии качества выполненных работ
9.1. Генеральный подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта с
указанными в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока,
указанного в пункте 9.2. Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
9.2. Объем предоставления гарантий качества работ распространяется на все виды работ и применяемые
материалы. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов,
устанавливается с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 5 лет.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его
эксплуатации, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный
подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от
Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
9.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны
третьих лиц.
9.5. При возникновении спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности
урегулирования спора путем переговоров, по требованию Заказчика или Генерального подрядчика может быть
назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В
случае установления нарушений, допущенных Генеральным подрядчиком или причинной связи между действиями
Генеральный подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет
Генеральный подрядчик. В случае назначения экспертизы по соглашению сторон расходы на проведение экспертизы
Стороны несут в равных долях.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом.
7
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017
г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
N 1063" (далее - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) в размере 100000 рублей.
1000 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно)
5000 рублей если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей если цена контракта превышает 100 млн. рублей
10.4. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет
Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Генеральным
подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.
Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 в размере 0,5% цены контракта (этапа) и составляет 834 155,40 рублей, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
10 % цены контракта (этапа) если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.
5 % цены контракта (этапа) если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
1 % цены контракта (этапа) если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
0,5 % цены контракта (этапа) если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно)
10.5. В случае если настоящий Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
настоящего Контракта, штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается и устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017 N 1042 в размере цены настоящего Контракта (этапа) и составляет рублей, за исключением
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
10 % начальной (максимальной) цены контракта | если начальная (максимстьная) цена контракта не превышает |
8
________________________________________________3 млн, рублей______________________
5 % начальной (максимальной) цены контракта если начальная (максимальная) цена контракта составляет
________________________________________________от 3 млн, рублей до 50 млн, рублей (включительно)________
1 % начальной (максимальной) цены контракта если начальная (максимальная) цена контракта составляет
от 50 млн, рублей до 100 млн, рублей (включительно)
10.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
(при наличии в Контракте таких обязательств).
Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017
N 1042 в размере 100000 рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления штрафов:
1000 рублей если цена контракта не превышает 3 млн. рублей
5000 рублей если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
10000 рублей если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
100000 рублей если цена контракта превышает 100 млн. рублей
за каждое нарушение:
- в случае расторжения Контракта по вине Генерального Подрядчика;
- в случае неприбытия уполномоченного представителя Генерального Подрядчика для участия в составлении
акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные
Заказчиком;
- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком на
объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, за каждый выявленный Заказчиком факт
некачественного производства работ на объекте строительства
- за неисполнение или ненадлежащее выполнение Генеральным Подрядчиком требований, предусмотренных
пунктами Контракта, и за каждое повторное нарушение.
- за непредставление исполнительной документации по выполненным работам предъявляемым к оплате.
- за каждый случай ДТП произошедший в следствии неудовлетворительных дорожных условий на строящемся
участке.
- за несвоевременное освобождение объекта от строительной техники, расходных, неиспользованных
материалов, оборудования и строительного мусора;
- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения дефектов Генеральным Подрядчиком,
выявленных на Объекте в период гарантийного срока;
- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике выполнения строительно-
монтажных работ (приложение №2);
10.7. Обшая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.
10.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Генеральным Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего
Контракта.
10.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Генеральный Подрядчик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.11. Ответственность сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
10.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств.
10.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
10.14. Не подлежит оплате работа по устранению ошибок и дефектов, допущенных Генеральным Подрядчиком.
10.15. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения порученных Генеральному Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по
причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования
которых Генеральный Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Генеральный
Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения
соответствующего вида и размера административного наказания.
10.16. В случае нарушения Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе
удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания
заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).
10.17. Генеральный Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед
третьими лицами, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие
9
неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств
непреодолимой силы).
10.18. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за
нарушение условий настоящего Контракта в период его действия. Стороны обязуются исполнять обязательства по
настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно.
10.19. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов
работ по строительству, реконструкции объектов, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту, размер штрафа
устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных Работ и составляет 4 656 232,00 рублей.
10.20. За неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих
организациях, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного
настоящим Контрактом, и составляет 1 251 233,10 рублей.
10.21. В случае непредоставления информации о всех соисполнителях, субподрядчиках в течение десяти дней с
момента заключения договора, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены
настоящего Контракта, Генеральный Подрядчик обязуется выплатить Заказчику пени в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного Генеральным Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый
день просрочки исполнения такого обязательства.
10.22. Исполнение обязательств по Контракту по перечислению неустойки в доход соответствующего бюджета
возложено на Заказчика.
10.23. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего
Контракта.
11. Строительный контроль за выполнением Работ
11.1. Генеральный подрядчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых
Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
11.2. Заказчик производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Контракта и
проектной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в
течение всего периода выполнения Работ.
11.3. Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического
выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во
взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью
подтверждает записи в журнале.
11.4. Ошибки, допущенные Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в разделе 5
Контракта, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком разумные сроки.
11.5. В случае установления Генеральным подрядчиком некомплектности конструкции при приемке его для
монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генеральный подрядчик
обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить
претензии заводу-изготовителю или поставщику.
12. Условия банковского сопровождения
12.1. По контракту осуществляется банковское сопровождение, предусмотренное статьей 35 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
20 сентября 2014 г. N 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» (далее - правила).
12.2. Банковским сопровождением контракта является обеспечение банком на основании договора,
заключенного с Генеральным подрядчиком и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками,
соисполнителями проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете,
открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика (далее - договор о
банковском сопровождении), а также оказание банком иных услуг, определенных Правилами.
12.3. Согласно пункту 4 правил банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, осуществляется банком без взимания платы, если не
установлены требования о применении расширенного банковского сопровождения.
12.4. Привлечение банка в целях банковского сопровождения контракта осуществляется Генеральным
подрядчиком в соответствии с требованиями пунктов 10, 10(1), 11, 13 правил.
12.5. Генральный подрядчик обязан:
Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, на отдельном счете,
открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта (далее - отдельный счет), а также
заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок не позднее 15 рабочих дней с момента заключения
настоящего контракта;
Определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, соисполнителями условия осуществления
расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций,
включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта;
Предоставлять заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по
сопровождаемому контракту субподрядчиках, соисполнителях (полное наименование субподрядчика/ соисполнителя,
местонахождение субподрядчика/ соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера,
10
идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 10 дней с
момента заключения соответствующего договора с субподрядчиком, соисполнителем;
12.6. Заказчик обязан осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по контракту, на
отдельный счет.
13. Авторский надзор
13.1. Стороны договорились, что на объекте Заказчиком организован авторский надзор за соблюдением
Генеральным подрядчиком проектных решений при строительстве Объекта.
13.2. Заказчик вправе привлекать для осуществления авторского надзора, как автора проектной документации,
так и иную проектную организацию (в случае отказа автора проектной документации от выполнения функций
авторского надзора), требовать от Генерального подрядчика неукоснительного соблюдения проектных решений в
процессе строительства Объекта.
13.3. Генеральный подрядчик ознакомлен с проектной документацией по Объекту, и не имеет замечаний,
увеличивающих стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Контракту.
13.4. В случае производственной необходимости, в целях улучшения качества работ и обеспечения безопасности
на Объекте, в том числе при его дальнейшей эксплуатации, Заказчик вправе вносить изменения в проектную
документацию не приводящие к увеличению стоимости.
Внесение изменений в проектную документацию возможно с предварительного письменного согласования
автора проекта, проектной организации.
13.5. Изменения Проектной документации, согласованные автором проекта, проектной организацией, будут
являться обязательными для Генерального подрядчика и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с
момента внесения таких изменений и получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления от
Заказчика.
13.6. Заказчик вправе на любом этапе строительства совместно с автором проекта, проектной организацией
осуществлять авторский надзор за ходом строительства, включая выборочную проверку видов или этапов
выполненных работ, без предварительного уведомления Генерального подрядчика.
13.7. Генеральный подрядчик не вправе без письменного разрешения Заказчика и автора проекта вносить
изменения в проектную документацию, отступать от проектных решений в процессе строительства Объекта. В случае
отступления Генерального подрядчика от положений проектной документации без соответствующего согласования с
Заказчиком и автором проекта, Генеральный подрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 10
настоящего Контракта.
Привлечение Генерального подрядчика к ответственности не освобождает его от выполнения обязательств по
Контракту, в том числе приведения работ, выполненных с отступлением от проекта без согласования с Заказчиком и
автором проекта, в соответствие с проектной документацией. Приведение работ, выполненных с отступлением от
проекта, в надлежащее состояние осуществляется Генеральным подрядчиком своими силами и дополнительной
оплате Заказчиком не подлежит.
13.8. В случае отказа Генерального подрядчика устранить выявленные нарушение, связанные с самовольным
отступлением от требований проектной документации, Заказчик вправе устранить такие нарушения с привлечением
третьих лиц (сторонних организаций). В данном случае расходы Заказчика по устранению допущенных нарушении
возлагаются на Генерального подрядчика, а их сумма может быть вычтена Заказчиком из вознаграждения (цены
Контракта), причитающегося Генеральному подрядчику по настоящему Контракту.
13.9. Генеральный подрядчик вправе самостоятельно обращаться к автору проекта, проектной организации и
Заказчику с предложениями о внесении изменений в проектную документацию.
Такие обращения Генеральный подрядчик может инициировать только при одновременном письменном
уведомлении Заказчика или его уполномоченных лиц.
14. Разрешение споров между сторонами
14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
14.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражается
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для
устранения нарушений.
14.3. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее не может превышать 10 (десяти) дней со дня
получения ее адресатом.
14.4. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой
из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Генеральный подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком условий
Контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В
указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена
по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.
14.5. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в п.п. 14.1 -
14.4 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
15. Экспертиза, экспертные организации
15.1. Для проверки предоставленных Генеральным подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
п
предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком, своими силами (своими силами/ с привлечением экспертов,
экспертных организаций— указать необходимое).
15.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право
запрашивать у Заказчика и Генерального подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения Контракта.
15.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не
препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении
данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
15.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения
Контракта либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
15.5. Для ввода Объекта в эксплуатацию Заказчик после подписания сторонами Акта приёмки законченного
строительством Объекта и получения Заключения о соответствии построенного объекта строительства требованиям
технических регламентов обращается в соответствующий орган, выдавший разрешение на строительство, с
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
16. Изменения и расторжение Контракта. Форс-мажор
16.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, предусмотренные законодательством о контрактной
системе, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями
обоих сторон.
16.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним
отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
16.3 В случае прекращения Работ по настоящему Контракту по соглашению Сторон Заказчик обязан возместить
Генеральному подрядчику на день фактического расторжения Контракта фактически произведенные затраты.
Выполненная и оплаченная часть работы передается Генеральным подрядчиком Заказчику.
16.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны
ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Контракта или его расторжения в установленном
законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
16.5 Сторона, нарушившая условия Контракта в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы,
обязана:
- в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее пяти
календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
- письменно уведомить другую сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по Контракту в течение
трех рабочих дней.
16.6. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с
положениями частей 8-24 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
16.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Генеральный подрядчик, чье
членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ).
17. Обеспечение исполнения Контракта
17.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере 50 049 324,00 руб.
17.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта
определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств
со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
17.3. В ходе исполнения Контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта.
17.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Контракта Генеральным подрядчиком были внесены
денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет
Генерального подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Контракту
Генеральным подрядчиком.
17.5. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в письменном
требовании.
17 6. В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов
и более от начальной (максимальной) цены Контракта, Генеральный подрядчик предоставляет обеспечение
12
исполнения Контракта в соответствии со ст.37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
17.7. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за все
причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по
Контракту.
17.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по
Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента, когда такое
обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта.
18. Прочие условия
18.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью
электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны
вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
18.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны в течение суток письменно уведомлять друг друга о
произошедших изменениях.
18.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генерального подрядчика за исключением случаев,
если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по Контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
19. Приложения к Контракту
19.1. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Ведомость объемов работ.
Приложение №2 - График выполнения строительно-монтажных работ.
Приложение №3 - График оплаты выполненных работ
Приложение №4 - Виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,
которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств по муниципальному контракту.
Приложение №5 - Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.
Приложение №6 - Номенклатура товаров, применяемых Генеральным подрядчиком при выполнении работ.
20. Адреса и реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8 (347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы -
УСРДИС Администрации г. Уфы л/с
02302120010)
Расчетный счет 40204810800000000001
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0278198875 КПП 027801001
ОГРН 1130280023500
ОКПО 1528783
К.П. Паппе
нистрации г. Уфы
йнвйИгомер сертификата: 35 1
«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450000, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт. оф 85.
Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70, офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347) 281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567
ОКПО 52967059
ИНН 0274068674
КПП 027801001
Р/счет 40702810100250004878
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.Уфе
К/счет 30101810200000000928
БИК 048073928
Д.М. Гилимьянов
м.п.
И ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННОЙ КОПИИ ПОДТВЕРЖДАЮ.
________Паппе Константин Павлович
d 90 67 18 47 е7 32 Ь5 05 7а еб 26 38 Ьс 54 31 а7
13
Приложение №1 к Контракту
№0301300247619000437_303085 от «_»201______________г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа
Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап"
№ л.см. Наименование работ В базисных ценах на 01.01.2000 rJ в текущих ценах на 2 кв. 2019 г., тыс.руб.
Сметная стоимость Стоимость работ выставленных на аукцион
всего в том числе всего в том числе
СМР оборудование прочие СМР оборудова ние прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
ОС №01-01/2 Переустройство КЛ-бкВ 625.34 625,34 0.00 0,00 625.34 625,34 0,00 0,00
ОС №01-02/2 Сети водоотведения и водоснабжения 8 323,68 8 323,68 0,00 8 323,68 8 323.68 0,00
ОС №01-03/2 Ливневая канализация 1 598,21 1 598.21 0,00 0 00 1 598,21 1 598,21 0 00 0,00
ЛС№ 6677/2-01-1 Валка деревьев 2,75 2,75 0.00 0 00 2,75 2.75 0.00 0.00
Итого по Главе 1: 10 549.98 10 549.98 0,00 0,00 10 549.98 10 549,98 0,00 0,00
Глава 2. Земляное полотно
Л,С № 6677/2-02-1 Земляное полотно 596,82 596 82 0,00 0,00 596,82 596,82 0.00 0,00
Итого по Главе 2: 596,82 596,82 0,00 0,00 596,82 596,82 0.00 0,00
Глава 3. Дорожная одежда
Л.С № 6677/2-03-3 Дорожная одежда 11 319,51 И 319.51 0,00 0,00 11 319.51 11 319,51 0,00 0.00
Л.С № 6677/2-03-2 Велодорожки 396,84 396 84 0,00 0 00 396,84 396.84 0.00 0,00
Итого по Главе 3: 11 71635 11 71635 0,00 0,00 И 71635 11 71635 0,00 0,00
Глава 4. Искусственные сооружения
Л.С №6677/2-04-1 Устройство лестничных сходов.пандусов 9,68 9.68 0,00 0,00 9.68 9,68 0,00 0,00
Итого по Главе 4: 9,68 9,68 0,00 0,00 9,68 9,68 0,00 0,00
Глава б.Дорожные устройства и обстановка дороги
Л.С №6677/2-06-1 Обустройство 250,41 250,41 0,00 0,00 250,41 250,41 0,00 0.00
Л.С № 6677/2-06-2 Тротуары 2215,64 2 215.64 0,00 0,00 2 215.64 2 215,64 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-06-3 Устройство газона 167,36 167.36 0,00 0,00 167 36 167,36 0 00 0.00
Л.С № 6677/2-06-4 Автопавильон 32,27 32.27 0,00 0,00 32.27 32,27 0,00 0,00
ОС №06-01/2 Наружное освещение 963,62 877,14 86,48 0,00 963,62 877,14 86,48 0,00
Итого по главе 6: 3 62931 3 542,83 86,48 0,00 3 62931 3 542,83 86,48 0,00
Итого по Главам 1-8 26 502,14 26 415,66 86,48 0,00 26 502,14 26 415,66 86,48 0,00
ДОРОГА 14 991,29 14 991,29 0,00 0,00 14 991.29 14 991,29 0,00 0 00
КОММУНИКАЦИИ 11 510,85 1 1 424,37 86.48 0,00 11 510,85 11 424,37 86,48 0,00
Глава 9.Затраты на строительство временных зданий и сооружений
ГСН-81-05-01- 2001П.4.1.3 Временные здания и сооружения-1.5% 396,23 396,23 0,00 0,00 396.23 396,23 0,00 0.00
Л.С № 6677/2-09-1 Организация движения на период производства работ 4,47 4,47 0,00 0.00 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главе 9: 400,70 400,70 0,00 0,00 400,70 400,70 0,00 0,00
Итого по Главам 1-9 26 902,84 26 81636 86,48 0,00 26 902.84 26 81636 86,48 0,00
ДОРОГА 15 220.62 15 220.62 0,00 0,00 15 220.62 15 220,62 0,00 0,00
КОММУНИКАЦИИ 11 682,22 1 1 595.74 86,48 0,00 11 682.22 11 595,74 86,48 0,00
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
14
Сводная смета №5 Проектные(изыскательские работы) стадия Р 470 72 0.00 0,00 470,72 470.72 000 0 00 470,72
Итого по Главе 12: 470,72 0,00 0,00 470,72 470,72 0,00 0,00 470,72
Итого по Главам 1-12 27 373,56 26 81636 86,48 470,72 27 373,56 26 81636 86,48 470,72
Непредвиден иые затраты
МДС 81-35.2004 Непредвиденные работы и затраты 1 % 273,73 268.16 0,86 4,71 273,74 268,16 0,86 4.71
Итого по сводному счетному расчету в базисных ценах 2001 г. 27 647,29 27 084,52 8734 475,43 27 647,29 27 084,52 8734 475,43
ДОРОГА 15 372.83 15 372,83 0,00 0,00 15 372,83 15 372,83 0,00 0,00
КОММУНИКАЦИИ 11 799.04 11 711,70 87,34 0,00 11 799,04 11 711,70 87,34 0,00
Приказ ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству №01-05/110 от 25.05.2017 г. Итого с переводом в текущий уровень цеи на 1 квартал 2018 г. Ксмр=4,84 133 294,25 131 089,08 341,50 1 863,67 133 294,25 131 089,08 341,50 1 863,67
Приложение № 3 к письму Минстроя России от г. № Индекс изменения стоимости проектных работ к=3,92 к=3,92
Приложение № 3 к письму Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 Индекс изменения стоимости оборудования к=3,91 к=3.91
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года (к=1,043) 139 025.90 136 725,91 356.18 1 943,81 139 025.90 136 725,91 356,18 1 943,81
НДС - 20% 27 805.18 27 345,18 71 24 388,76 27 805.18 27 345,18 71,24 388 76
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года с НДС -20% 166 831,08 164 071,09 427,42 2 332,57 166 831,08 164 071,09 427,42 2 332,57
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
______________________К.П. Паппе
м.п.
__________________ Д.М. Гилимьянов
м.п.
15
Приложение №2 к Контракту
№>0301300247619000437_303085 от « »201_____________г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту "1 очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул.
Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап"
№ этапа Наименование этапа Сроки исполнения этапа Физический объем работ Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии).
Начало работ Окончание работ
улица Рудольфа Нуреева
1 Подготовка территории строительства С момента заключения контракта Сентябрь 2019 Определен проектной документацией
2 Земляное полотно Июль 2019 Сентябрь 2019
3 Дорожная одежда Август 2019 Октябрь 2019
4 Дорожные устройства и обстановка дороги, наружное освещение Август 2019 Ноябрь 2019
5 Проектные (изыскательские) работы стадия Р С момента заключения контракта Июль 2019
11одключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии техническими
условиями - 29 ноября 2019 года
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
____________________ К.П. Паппе
м.п.
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
__________________ Д М. Гилимьянов
м.п.
16
Приложение №3 к Контракту
№0301300247619000437 303085 от « »201 __г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Корректировка. II этап"
№ этапа Наименование этапа Сумма к оплате, тыс. руб. Сроки оплаты за выполненный этап Доля этапа выполнения контракта в цене контракта %
улица Рудольфа Нуреева
1 Подготовка территории строительства 63 662, 74 С момента заключения контракта — Сентябрь 2019 38,16%
2 Земляное полотно 7 740, 96 Июль 2019-Сентябрь 2019 6,34 %
3 Дорожная одежда 70 686, 33 Август 2019 -Октябрь 2019 42,37 %
4 Дорожные устройства и обстановка дороги, наружное освещение 21 904, 92 Август 2019-11оябрь 2019 13,13 %
5 Проектные (изыскательские) работы стадия Р 2 836, 13 С момента заключения контракта- Июль 2019 1,7 %
Авансирование не предусмотрено.
Окончательный расчет до 25 декабря 2019 года.
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
______________________К.П. Паппе
м.п.
__________________ Д.М. Гил имья нов
м.п.
17
Приложение №4 к Контракту
№0301300247619000437J03085 от «_»201__________г.
ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К
ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ:
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту "1 очередь строительства улицы
Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап"
в тыс. руб.
Наименование объемов работ и затрат Стоимость подрядных работ в ценах 2001г., в том числе: Индексы изменения стоимости в текущие цены без НДС Стоимость в текущих ценах с НДС
Валка деревьев 2,82 5,05 17,08
Земляное полотно 611,83 5,05 3 706,31
Дорожная одежда 11604.20 5,05 70 295,25
Велодорожки 406,82 5,05 2 464,41
Устройство лестничных сходов, пандусов 9,92 5,05 60,11
Обустройство 256,71 5,05 1 555,07
Тротуары 2271,36 5,05 13 759.34
Устройство газона 171,57 5,05 1 039,32
Автопавильон 33,08 5,05 200,40
Организация движения на период производства работ 4,51 5,05 27,35
Итого 93 124,64
18
«ЗАКАЗЧИК»
У СР ДИС Администрации г. Уфы
___________________________________К.П. Паппе
м.п.
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
__________________________ Д.М. Гилимьянов
м.п.
19
Приложение № 5 к Контракту
№0301300247619000437_303085 от «__»201_____________г.
Утверждаю
(подпись)
(расимфзовка подписи)
Руководитель
Отправителя
Отправитель
lLu Ру ководитель
Получателя!
АКТ №
о приеме-передаче объектов нефинансовых активов
J20 jJjJJ__________________________________jjjJj.
Утверждаю
(подпись)
ill т 1 1
20
(расонфовка подписи)
Г 1 1
коды
Форма по ОКУД'
0504101
Структурное подразделение
Получатель
инн [
Структурное подразделение
ИНН [
Правовое основание
Вид имущества
(недвижимое, особо ценное движимое иное)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Дата списания с бухгалтерского учета
j А налит'
I j 1 1 | | Дата!
по ОКПО
J 1111 { КПП
1Ш 1
по ОКПО1
□ шгзкпп1
1 ическая группа
1 1 Номер | Дата
.1 I по ОКЕИ 383
1. Сведения о передаваемых объектах нефинансовых активов
Наименование объект а Дата изготовления (постройки, закладки, рождения, регистрации) Фактический срок эксплуатаци и (месяцев) Паспорт, свидетельство, чертеж, модель, марка Номер Перв оначальная (балансовая) стоимость Начисленная амортизация
инвентарный реестров ый заводской иной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
ДШм-ММ— JML ши мм JMi L Мд и ML J Z Итого
2. краткая индивидуальная характеристика объекта(ов)
Материалы, размеры и прочие сведения
Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)
Наименование признаков,
характеризующих объект
1
основной
объект
2
наименование
наименование важнейших пристроек, приспособлений
и принадлежностей, относящихся к основному объекту
3
4
5
6
детали
(объекта)
7
драгоценного
материала
8
единица измерения
наимено-
вание
9
код по
ОК ЕИ
То-
коли-
чество
(масса)
11
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
______________________К.П. Паппе
м.п.
__________________ Д М. Гилимьянов
м.п.
20
Приложение №6 к Контракту
№0301300247619000437_303085 от « »201 г.
НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту "I очередь строительства улицы
Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап"
Страна происхождения предложенных товаров - Российская Федерация.
№ п.п. Наименование товара Значение показателей Участника
1 Битумы нефтяные дорожные Товар соответствует ГОСТ 22245-90. Вязкий дорожный нефтяной битум горючие вещества [с температурой вспышки [выше 220 °C и минимальной температурой самовоспламенения 368 °C по ГОСТ 12.1.044.]. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе рабочей зоны 300 мг/мЗ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Класс опасности 4й по ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм человека. Марка БНД 60/90. Глубина проникания иглы при 25 °C 80 (0.1 мм). Глубина проникания иглы при 0 °C 20 (0.1 мм). Температура размягчения по кольцу и шару 47 °C. Растяжимость при 25 °C 55. Растяжимость при 0 °C 35мм. Температура хрупкости -18 °C. Температура вспышки 230 °C. Изменение температуры размягчения после прогрева 5 °C. Индекс пенетрации -0.8.
2 Смесь песчано-гравийная природная Вид обогащенная Содержание фракций гравия размером [от 5 до 10], [от 10 до 20], [от 20 до 40], [от 40 до 70]мм. Группа смеси 2.. Содержание фракций песка размером [менее 0.16], [от 0.16 до 0.315], [от 0.315 до 0.63], [от 0.63 до 1.25], [от 1.25 до 2.5], [от 2.5 до 5.0]мм. Смесь соответствует ГОСТ 23735 - 2014 «Смеси песчано - гравийные для строительных работ. Технические условия».
21
3 Щебень Товар соответствует ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Потеря массы при испытании на истираемость 20 %. Материал стойкий к воздействию окружающей среды. Содержание глины в комках 0 % по массе. Потеря массы при испытании на дробимость до 25 включ. %-не нормируется для щебня из осадочных пород. Потеря массы после испытания при испытании замораживанием-оттаиванием 5 %. Средняя плотность 2,74 г/см3. Материал не содержит посторонних засоряющих примесей. Потеря массы после испытания насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивание 3 %. Число циклов при испытании замораживанием-оттаиванием 200. Марка по дробимости ЯОО.Марка по морозостойкости F200. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 0.5(d+D) мм 30-60 % по массе. Фракция [св. 20 до 40 мм]мм. Потеря массы при испытании на дробимость Св. 10 до 14 включ.% - не нормируется для щебня из осадочных пород. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 14 %. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 1.25D мм 0.5 % по массе. Марка по истираемости И1. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 15 %.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 16-25 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером [менее] 0.05 мм) 2 % по массе. Содержание зерен слабых пород 5 % по массе. Порода из осадочных пород. Тип щебень. Содержание дробленых зерен 80 и 60 % по массе- не нормируется для щебня из осадочных пород. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий D мм 10 % по массе. Группа щебня 3. Число циклов при насыщении в растворе сернокислого натрия - высушивание 15. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий d мм 90- 100 % по массе.
4 Асфальтобетон ЩМА-20 Соответствует ГОСТ 31015-2002. Размер зерен мельче 20 мм 90-100 (%) по массе. Размер зерен мельче 15 мм 50-70 (%) по массе. Размер зерен мельче 10 мм 25-42 (%) по массе. Размер зерен мельче 5 мм 20-30 (%) по массе. Размер зерен мельче 2.5 мм 15-25 (%) по массе. Размер зерен мельче 1.25 мм 13-24 (%) по массе. Размер зерен мельче 0.63 мм 11-21 (%) по массе. Размер зерен мельче 0.315 мм 9-19 (%) по массе. Размер зерен мельче 0.16 мм 8-15 (%) по массе. Размер зерен мельче 0.071 мм 8-13 (%) по массе. Пористость минеральной части 15 -19 (%). Предел прочности при сжатии при температуре 20 °C 2.2 МПа. Предел прочности при сжатии при температуре 50 °C 1.0 МПа. Сдвигоустойчивость коэффициент внутреннего трения 0.93. Сдвигоустойчивость сцепление при сдвиге при температуре 50 °C 0.18 МПа. Водостойкость при длительном водонасыщении 0.85.
5 Асфальтобетонные смеси Товар соответствует ГОСТ 9128-2013. В зависимости от вида минеральной составляющей песчаные. В зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке горячие, приготовляемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой [не менее 110 °C]. В зависимости от наибольшего размера минеральных зерен песчаные с размером зерен [до 10 мм]. В зависимости от величины остаточной пористости плотные. Остаточная пористость 2,6-5 %. Тип Г. Марка 11. Смесь на песках из отсевов дробления. Размер зерен [не более 10 мм] 100 в процентах по массе. Размер зерен [не более 5 мм] 70-100 в процентах по массе.
22
Размер зерен [не более 2,5 мм] 56-82 в процентах по массе. Размер зерен [не более 1,25 мм] 42-65 в процентах по массе. Размер зерен [не более 0,63 мм] 30-50 в процентах по массе. Размер зерен [не более 0,315 мм] 20-36 в процентах по массе. Размер зерен [не более 0,16 мм] 15-25 в процентах по массе. Размер зерен [не более 0,071 мм] 8-16 в процентах по массе. Предел прочности при сжатии, при температуре 50 °C 1,2 МПа Предел прочности при сжатии, при температуре 20 °C 2,2 МПа. Предел прочности при сжатии, при температуре 0 °C 12 МПа. Водостойкость 0,85. Водостойкость при длительном водонасыщении 0,8. Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения 0,8. Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 °C 0,36 МПа. Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °C и скорости деформирования 50 мм/мин 3,0-6,5 МПа.
6 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Товар соответствует ГОСТ 26633 - 2015. Содержание фракций в крупном заполнителе [св. 20 до 40 мм] 50 % массы. Содержание фракций в крупном заполнителе [от 5 до 10 мм] 20 % массы. В качестве крупных заполнителей для бетонов щебень из изверженных пород. В качестве мелких заполнителей для бетонов природный песок. Содержание фракций в крупном заполнителе [св. 10 до 20 мм] 30 % массы. Марка по дробимости крупного заполнителя 1400. Наибольшая крупность заполнителя значение 40мм. Содержание зерен пластинчатой (лешадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 20 % по массе. Содержание фракций в крупном заполнителе [св. 40 до 80 мм] 0 % массы.
7 Бруски Тип бруски обрезные хвойных пород. Ширина 100мм. Сорт II. Длина 5м. Толщина 50мм. Товар соответствует ГОСТ 8486 - 86 ГОСТ 18288 - 87 ГОСТ 24454 - 80 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8 Брусья Тип бруски обрезные хвойных пород. Ширина 125 мм. Сорт III. Длина 3.0м. Толщина 100мм. Товар соответствует ГОСТ 8486 - 86 ГОСТ 18288 - 87 ГОСТ 24454 - 80 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9 Гвозди строительные Сечение заостренной части гвоздя круглое. Длина гвоздя 100 мм. Соответствует ГОСТу в соответствии с ГОСТ 4028 - 63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры». ГОСТ 283 - 75 «Гвозди проволочные. Технические условия». Размер (Т) 5 и 12мм-не нормируется. Размер (а) 5.3; 4.45; 7.13; 3.55мм-не нормируется. Перемычки отсутствие. Диаметр головки 7.5 мм. Минимальная высота головки 2.4 мм. Диаметр стержня 4 мм.
10 Камни бортовые из горных пород Соответствует ГОСТ 32018-2012. Марка КбртГП4. Назначение для отделения переходных дорожек и тротуаров от газонов. Тип поверхности пиленая для изделий с прямолинейным профилем. Высота 200 мм. Ширина 100 мм. Высота обработанной части 130мм.
23
11 Камни бортовые из горных пород Соответствует ГОСТ 32018-2012. Марка КбртГП2. Назначение для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах, в тоннелях и распределительных полос. Тип поверхности пиленая для изделий с прямолинейным профилем. Высота 400 мм. Ширина 180 мм. Высота обработанной части 250мм.
12 Раствор готовый кладочный Товар соответствует ГОСТ 28013 - 98. Водоудерживающая способность 90 %. Содержание золы - уноса в растворной смеси 20 % массы цемента. Норма подвижности по погружению конуса 5-8 см. Марка по подвижности Пк2. Наибольшая крупность зерен заполнителя 1,25мм. В качестве вяжущих материалов применяют цемент для строительных растворов по ГОСТ 25328. Активные минеральные добавки 0 % по массе.
13 Щебень Товар соответствует ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Марка по морозостойкости F200. Марка по дробимости 600. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером [менее] 0.05 мм) 2 % по массе. Содержание глины в комках 0 % по массе. Тип щебень. Порода из осадочных пород. Марка по истираемости И1.Содержание зерен слабых пород 5 % по массе. Содержание дробленых зерен 80 и 60 % по массе не нормируется для щебня из осадочных пород. Группа щебня 3. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 16-25 % по массе. Материал стойкий к воздействию окружающей среды. Материал не содержит посторонних засоряющих примесей. Средняя плотность зерен 2,66 г/см3. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий d мм 90-100 % по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 0.5(d+D) мм 30-60 % по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий D мм 10 % по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 1.25D мм 0.5 % по массе. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 2.5 мм 95- 100 % по массе. Фракция [смеси фракций от 5(3) до 20мм]мм.
14 Щебень Товар соответствует ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. Содержание дробленых зерен 80 и 60 % по массе не нормируется для щебня из осадочных пород. Тип щебень. Средняя плотность зерен 2,74 г/см3. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий d мм 90-100 % по массе. Потеря массы при испытании на дробимость Св. 10 до 14 включ. % не нормируется для щебня из осадочных пород. Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии 14 %. Материал стойкий к воздействию окружающей среды. Потеря массы при испытании на истираемость 20%. Потеря массы после испытания при испытании замораживанием-оттаиванием 5 %. Число циклов при испытании замораживанием- оттаиванием 200. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий D мм 10 % по массе. Число циклов при насыщении в растворе сернокислого натрия - высушивание 15. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 1.25D мм 0.5 % по массе. Потеря массы при испытании на дробимость 25 %-не нормируется для щебня из осадочных пород. Потеря массы после испытания насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивание 3 %. Группа щебня 3. Марка по дробимости 800. Полные остатки на ситах с диаметром отверстий 0.5(d+D) мм 30-60 % по массе. Потеря массы при испытании щебня в насыщенном водой состоянии 15 %. Содержание глины в комках 0 % по массе. Порода из осадочных пород. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и
24
игловатой формы 16-25 % по массе. Марка по морозостойкости F200. Материал не содержит посторонних засоряющих примесей. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером [менее] 0.05 мм) 2 % по массе. Содержание зерен слабых пород 5 % по массе. Марка по истираемости И1. Фракция [св. 40 до 80(70) мм]мм.
15 Эмульсия битумно- дорожная Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов для пористого зернового состава/для плотного зернового состава: «не смешивается». Минимальное содержание вяжущего с эмульгатором 55 % по массе. Максимальное содержание вяжущего с эмульгатором 70 % по массе. Условная вязкость 15 с - 65 с при 20 °C. Сцепление с минеральными материалами 5 баллов. Остаток на сите № 014 0.3 % по массе. Товар соответствует ГОСТ Р 52128-2003. Вид ЭБПК. Кзасс 1.
16 Известь строительная негашеная Минеральные добавки нет. Сорт 1. Гранулированные доменные шлаки в составе отсутствуют. Вид кальциевая. Свойства среднегасящаяся
17 Камни бортовые По ГОСТ 6665-91 Масса 0,1т. Бетон 0,043мЗ. Габаритные размеры (ДхШхВ): Длина 1000мм. Ширина 150мм. Высота 300мм.
18 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 Марка КТ1 и КТ2. 50% перегоняется при температуре +190 °C. 90% перегоняется при температуре +240 ... +275 °C. 98% перегоняется при температуре +280 °C. Кислотность на 100 см3 керосина 0.5 мг КОН. Зольность 0.005 % по массе. Массовая доля серы 0.12%. Выдерживает пробу на медную пластинку. Отсутствуют водорастворимые кислоты и щелочи. Отсутствют механические примеси. Отсутствует вода. Плотность при +20 °C 820 кг/мЗ. 10% перегоняется при температуре +130 ... +180 °C.
19 Кольцо опорное КО Соответствует ГОСТ 8020-2016. Размер di 1000мм. Размер de 1160мм. Размер h 150 мм
20 Кольцо стеновое смотровых колодцев Соответствует ГОСТ 8020-2016 /серии 3.900.1-14. Размер di 1000мм для марки КС10.9, для марки КС15.9 1500мм, для марки КС 7.9 700мм. Размер de для марки КС10.9 1160мм, для марки КС 15.9 1680мм, для марки КС 7.9 840мм. Размер h для марки КС10.9 890мм, для марки КС15.9 890мм для марки КС 7.9 890 мм. Толщина стенки для марки КС 10.9 80мм, для марки КС 15.9 90мм для марки КС 7.9 840мм.70мм. Марка КСЮ.9/15.9 /7.9.
21 Портландцемент Цемент изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 10178-85 по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Марка 400. Тип ПЦ-Д20. Минеральные добавки [св 5 до 20]%.
25
Знаки дорожные на Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
оцинкованной подоснове дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака
со световозвращающей с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления
пленкой информационные, знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие
размером 900x900 мм, тип оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1- в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на
22 6.8.3 его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения pv (при 0Н = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1 *м- 2. Угол освещения Pv (при рн = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при PH = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при PH = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при PH = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 30°) (Синий) не<1 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при PH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при рн = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1 *м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004. Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного
растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
26
Знаки дорожные на Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации
23 оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14,5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения 0v (при 0Н = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения 0v (при 0Н = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1*м-2. Угол освещения 0v (при 0Н = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения 0v (при pH = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения 0v (при PH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при 0Н = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при 0Н = 30°) (Синий) 5 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости 0 элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости 0 нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 . Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
24 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700x930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его
27
лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Синий) 5 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 . Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCl, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
25 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900x600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21,5.22,5.27-5.34 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при PH = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°)
28
(Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения 0у(при РН = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1*м- 2. Угол освещения Pv (при pH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при рн = 30°) (Синий) не<1 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при РН = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1 *м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R. нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004. Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов
26 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения Pv (при РН = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при РН = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при РН = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при РН = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при РН = 30°) (Синий) 5 кд*лк-1 *м-2. Угол
29
освещения pv (при QH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1 *м-2. Минимальный коэффициент яркости Р элементов изображений знаков со световозврашающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R. нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости Р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 . Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
27 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900x900x900 мм, тип 2.3.1-2,3.7,2.4 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при рн =20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при PH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при рн = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при РН = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1 *м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты
30
цветности нормируется. Коэффициент яркости р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
28 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1-3.9,3.11-3.33 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозврашающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при PH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при PH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости Р элементов изображений знаков со световозврашающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические
31
характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей; бензина, 3%-ного раствора NaCI. дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
29 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: особых предписаний, размером 900x1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7,5.15.8 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 5°) (Синий) 9 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при рн = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1*м- 2. Угол освещения Pv (при РН = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при РН = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при рн = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Синий) 5 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при РН = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при РН = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента
32
изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости Р нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозврашающей пленки типа Л белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
30 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: предупреждающие, размером 900x900x900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при рн = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости Р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости [3 нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую
33
наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
31 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозврашающей пленкой: приоритета, размером 900x900 мм, тип 2.1,2.2,2.7 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозврашающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения 0v (при 0Н = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при PH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при PH = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости р элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости 0 нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е.
34
нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
32 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: сервиса, размером 1350x900 мм,тип 7.1-7.18 Нормативный документ ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Тип знака с световозвращающей поверхностью. Световозвращающие пленки для изготовления знаков Б - пленки с высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из сферических линз (микростеклошариков), сгруппированных в микропризме. Маркировка знака общей площадью [не более 100 см2] нанесена на его обратную сторону и изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности. Минимальный коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) знаков со световозвращающей поверхностью - при угле наблюдения а = 20' (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Угол освещения Pv (при pH = 5°) (Белый, серебристый) 170 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при РН = 5°) (Красный) 24 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH - 5°) (Синий) 9 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при РН = 10°) (Белый, серебристый) 100 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при pH = 10°) (Красный) 14 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при pH = 10°) (Синий) 7 кд*лк-1*м- 2. Угол освещения pv (при РН = 20°) (Белый, серебристый) 85 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 20°) (Красный) 12 кд*лк-1*м-2 Угол освещения Pv (при pH = 20°) (Синий) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при 0Н = 30°) (Белый, серебристый) 65 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при 0Н = 30°) (Красный) 10 кд*лк-1*м-2. Угол освещения Pv (при РН = 30°) (Синий) 5 кд*лк-1*м-2. Угол освещения pv (при pH = 40°) (Белый, серебристый) 40 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения pv (при РН = 40°) (Красный) 6 кд*лк-1 *м-2. Угол освещения Pv (при pH = 40°) (Синий) 3 кд*лк-1*м-2. Минимальный коэффициент яркости 0 элементов изображений знаков со световозвращающей поверхностью (характеристики для пленки для изготовления знака и для пленки маркировки знака): Цвет элемента изображения знака (Белый, серебристый) 27 %. Цвет элемента изображения знака (Красный) 5 %. Цвет элемента изображения знака (Синий) 1%. Элементы черного цвета знаков не обладают световозвращающим эффектом. Освещенность Е не нормируется. Яркость L не нормируется. Коэффициент световозвращения R нормируется. Координаты цветности нормируется. Коэффициент яркости 0 нормируется. Маркировка знака наносится на обратную сторону знака общей площадью 100 см2. Табличка изготовлена из световозвращающей пленки типа А белого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета. Пленка имеет закрытую оптическую систему и устойчива к воздействию климатических факторов: ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов. Колориметрические характеристики (координаты цветности) остаются в пределах, установленных в 5.6.1. ГОСТ Р 52290-2004 .Устойчива к статическому воздействию жидкостей: бензина, 3%-ного раствора NaCI, дистиллированной воды и минеральных масел, т.е. нет существенного растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов.
35
33 Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 76 мм Марка СКМ 3.45. Наружный диаметр 76мм. Толщина стенки 3 мм. Длина 4,5м. Масса 22.3 кг. Нормативный документ Серия 3.503.9-80 Вып. 1.
34 Столбики сигнальные железобетонные СС-1 Товар соответствует ГОСТ Р 50970 -2011. Отклонения линейных размеров сигнального столбика по ширине составляет± 3 мм, по длине - ±20 мм. Корпус столбика изготавливают из материалов белого цвета. На корпусе столбика нанесена вертикальная разметка по ГОСТ Р 51256. Вертикальная разметка нанесена в виде наклонной полосы черного цвета шириной 250 мм. Угол наклона полосы равен углу скоса верхней части столбика. Полоса нанесена на расстоянии 150 мм от верхнего торца столбика. Верхняя часть столбика, не имеющая скоса, имеет вертикальную разметку в виде черной горизонтальной полосы шириной 100 мм- не нормируется. Излом столбика [выше] уровня расположения ослабленного сечения [или] его выворачивание из грунта отсутствует. Корпус столбика изготовлен из железобетона. Верхняя часть корпуса столбика имеет скос под углом 30°. Вертикальная разметка: на поверхность столбиков, обращенную в сторону приближающихся транспортных средств, наносят вертикальную разметку по ГОСТ Р51256 в виде полосы черного цвета (рисунок 9) и крепят световозвращатели типа КД1 по ГОСТ Р 50971. Устойчивость к динамическому воздействию Столбики после динамического воздействия по 6.5 ГОСТ Р 50970 - 2011 остаются прежних размеров. При этом столбик не имеет механических повреждений. По истечении 24 ч после испытаний сигнальные столбики не имеют остаточную деформацию [более] 5 % значения их высоты. Безопасность обеспечена за счет устройства ослабленного сечения столбика. Для этого в корпусе столбика на уровне поверхности земли при его изготовлении оставляют сквозное отверстие диаметром 20 мм. Поперечное сечение столбиков представляет собой прямоугольник . Световозвращатели расположены в центре черной полосы . Тип С1. Удерживающее анкерное устройство не используется. Фотометрические и колориметрические характеристики световозвращателей соответствуют требованиям ГОСТР 50971. Конструкция корпуса обеспечивает его сохранность при выполнении работ по его содержанию (механизированная мойка корпуса, замена световозвращателей и т.п.). Устойчивость к статической нагрузке (ветровой) Сигнальные столбики в результате воздействия статической нагрузки не ломаются и не имеют остаточную деформацию [более] 5 % после испытаний по 6.4 ГОСТ Р 50970 - 2011. Столбик из бетона ВЗО (F300) по ГОСТ 26633. Армирование корпуса столбика осуществлено распределительной арматурой с диаметром прутков 6 мм. Форма и размеры соответствуют указанным на рис. 1 ГОСТ Р 50970 - 2011. Предназначение не для использования после наезда транспортного средства.
36
35 Термопластик Нормативный документ ГОСТ Р 52575-2006. Коэффициент яркость 79. Координаты цветности отвердевших термопластиков: Координаты для белого цвета угловой точки 1-й: х = 0.355, у= 0,355. Координаты для белого цвета угловой точки 2-й: х = 0,305, у= 0,305, Координаты для белого цвета угловой точки 3-й: х =0,285, у= 0,325. Координаты для белого цвета угловой точки 4-й: х = 0,335, у= 0,375. Отвердевшие термопластики стойкие (72 ч) к статическому воздействию 3 % - ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °C, насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2) °C, воды при температуре(20±2) °C, 10 % - ного водного раствора щелочи гидроксида натрия при температуре (20±2) °C. Класс по времени отверждения ВТ 1. Класс высушенной пленки по яркости В 6. Плотность отвердевшего расплава 2.2 г/см3. Класс по температуре размягчения ТР 2. Температура размягчения НО °C. Класс по плотности ПП 1. Время отверждения 20 мин. Класс разметочного материала ПП1.
36 Щиты из досок толщиной 40 мм Марка по скорости распространения пламени РПЗ. Толщина досок 40мм. Ширина досок 100мм. Сорт 2. Товар соответствует ГОСТ 8486 - 86 ГОСТ 24454 - 80 ГОСТ 18288 - 87.
40 Трубы стальные бесшовные. Трубы соответствуют ГОСТ 32528-2013. Наружный 219мм Толщина стенки 6.0 мм. Масса 1м трубы 31,52 кг. Предельное отклонение по толщине стенки обычной/повышенной точности труб +12,5 ... -12,5%, -15% для обычной. Марка стали труб 35. На поверхности труб нет трещины, плены, рванины, закаты, имеет отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, не выводящие толщину стенки за пределы минимальных значений с учетом минусовых допусков. Концы труб обрезаны под прямым углом, при этом имеется образование фаски под углом 70° к оси трубы. Концы труб зачищены от заусенцев, имеется образование фаски при их удалении.
41 Трубы стальные бесшовные Трубы соответствуют ГОСТ 32528-2013. Наружный диаметр 325мм. Толщина стенки 8.0 мм. Масса 1м трубы 62,54 кг. Предельное отклонение по толщине стенки обычной/повышенной точности труб +12,5 ... -15%. Марка стали труб 35. На поверхности труб нет трещины, плены, рванины, закаты, имеет отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, не выводящие толщину стенки за пределы минимальных значений с учетом минусовых допусков. Концы труб обрезаны под прямым углом, при этом имеется образование фаски под углом 70° к оси трубы. Концы труб зачищены от заусенцев, имеется образование фаски при их удалении.
37
42 Трубы стальные бесшовные Трубы соответствуют ГОСТ 32528-2013. Наружный диаметр 168 мм. Толщина стенки 5.0 мм. Масса 1м трубы 22,04 кг Предельное отклонение по толщине стенки обычной/повышенной точности труб+12,5 ... -12,5%.-15% для обычной. Марка стали труб 35. На поверхности труб нет трещины, плены, рванины, закаты, имеет отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, окалины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, не выводящие толщину стенки за пределы минимальных значений с учетом минусовых допусков. Концы труб обрезаны под прямым углом, при этом имеется образование фаски под углом 70° к оси трубы. Концы труб зачищены от заусенцев, имеется образование фаски при их удалении.
43 Электроды Соответствует ГОСТ 9467-75. Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву 42 кгс/мм2 для Э42, 50 кгс/мм2 для Э50, (60 кгс/мм2 для Э60 не применяется). Тип Э50/Э42/(Э60 не применяется). Значения механических свойств для металла шва, наплавленного металла и сварного соединения в состоянии после сварки (без термической обработки/(с термической обработкой не применяется)).
44 Трубы напорные из полиэтилена Соответствует ГОСТ 18599-2001. Трубы имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Имеет незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб нет пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный/черный с синими продольными полосами в количестве четырех равномерно расположенных по окружности трубы, оттенки не регламентируются. Внешний вид поверхности труб и торцов соответствует ГОСТ 18599-2001. Относительное удлинение при разрыве 350%. Изменение длины труб после прогрева 3%. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °C 100ч при начальном напряжении в стенке трубы 8,0 МПа. Наружный диаметр 63 мм.
45 Мастика Минимальное относительное удлинение мастики при температуре 20 °C 20 %. Температура хрупкости мастики по Фраасу -50 °C. Содержание бутилкаучука в составе мастики 5 % по массе. Содержание пластификаторов в составе мастики: 10 % по массе. Содержание талька в составе мастики 8 % по массе. Содержание битума в составе мастики 72 %, по массе Температура вспышки мастики 310 °C. Температура воспламенения мастики 306 °C. Минимальная глубина проникания иглы в мастику при 25 °C 40 (0,1 мм). Максимальное водопоглощение мастики за 24 часа: 0,7 %. Минимальная растяжимость мастики при 25 °C 7 см.
46 Кольца центрирующие для труб диаметром: 500 мм Выполнены из высококачественного материала пропилен и предназначены для универсального применения при строительстве трубопроводов всех видов прокладываемых в обсадных трубах (футлярах). Условный проход 500 мм. Максимальный наружный диаметр 535мм. Минимальный наружный диаметр 500мм. Количество сегментов 5.
47 Доски обрезные хвойных пород Свойства пиломатериалы хвойных пород: доски. Ширина 100мм. Сорт 11. Товар соответствует ГОСТ 8486 - 86 ГОСТ 18288 - 87 ГОСТ 24454 - 80 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Толщина 40мм. Длина 5м.
38
48 Болты с гайками и шайбами строительные Класс прочности болтов 10.9 Наружный диаметр резьбы болтов 16 мм. Класс прочности гаек 10 Относительное удлинение болтов 9 % Марка стали изготовления гаек 40Х. Относительное сужение болтов 35 %. Марка стали болтов 40Х
49 Портландцемент Цемент изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 10178-85 по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Марка 400. Тип ПЦ-ДО. Минеральные добавки отсутствуют.
«ЗАКАЗЧИК» УСРДИС Администрации г. Уфы К.П. Паппе м.п. «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» ООО «Дортрансстрой» Д.М. Гилимьянов м.п.
39
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437 303085
201 j?.
г. Уфа
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437 303085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Корректировка. II этап" (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, раздел 20 изложить в следующей
редакции:
« 20. Адреса и реквизиты Сторон:
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8 (347)272-05-10, 273-3506,273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы -
УСРДИС Администрации г. Уфы л/с
02302120010)
Расчетный счет 40204810465770400088
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0278198875 КПП 027801001
ОГРН 1130280023500
ОКПО 15287831
«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт/оф 2/85.
Почтовый адрес 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70, офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347) 281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567
ОКПО 52967059
ИНН 0274068674
КПП 027801001
Р/счет 40702810500250000553
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.УФА
К/счет 30101810300000000928
БИК 048073928»
2. Изменения вступают в силу с 09.09.2019 года.
3. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
4. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты Сторон:
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8 (347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы -
УСРДИС Администрации г. Уфы л/с
02302120010)
«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт/оф 2/85.
Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70, офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347) 281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567
Расчетный счет 40204810800000000001
ОКПО 52967059
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа ИНН 0274068674
КПП 027801001
Р/счет 40702810500250000553
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.УФА
К/счет 30101810300000000928
БИК 048073928’7
Д.М. Гилимьянов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_303085
г. У фа « 201^г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее — Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_ЗОЗ085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту "I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Корректировка. II этап" (далее-Контракт) о нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании соглашения от 24 мая 2019 г.
№80701000-1-2019-008 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан
бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по
стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках
федерального проекта «Жилье», заключенному между Государственным комитетом Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и Администрацией городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, дополнить пункт 1.1 Контракта информацией по коду объекта ФАИП, изложив
его в следующей редакции:
«1.1. Предметом Контракта является выполнение строительно-монтажных работ с разработкой
рабочей документации генеральной подрядной организацией по объекту "I очередь строительства улицы
Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева доул. Академика Заварицкого с прилегающей
улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткилъдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. Корректировка. IIэтап"»
Код объекта ФАИП 00000000169314».
2. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса и реквизиты Сторон:
«ЗАКАЗЧИК» УСРДИС Администрации г. Уфы 450006, РФ, Республика Башкортостан. г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84 тел. 8 (347)272-05-10, 273-35-06,273-95-87 УФК по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС Администрации г. Уфы л/с 02302120010) Расчетный счет 40204810800000000001 Отделение — НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 ИНН 0278198875 КПП 027801001 ОГРН 1130280023500 ОКП£Щ287831 7 LjS? %дК.П. Паппе «ПОДРЯДЧИК» ООО «Дортрансстрой» Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина д. 19, корпус 2, эт/оф 2/85. Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70, офис 25 КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600 тел./факс (347) 281-14-63 adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru ОГРН 1020202552567 ОКПО 52967059 ИНН 0274068674 КПП 027801001 Р/счет 40702810500250000553 ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.УФА К/счет 30101810300000000928 БИК 048073928 / г X Xх / ц , , Д.М. Гилимьянов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года№0301300247619000437_303085
г. У фа « /^> 201 /г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_303085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту «1 очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Корректировка. II этап» (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании Соглашения от 20 мая 2019 года № 2 о
предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Республики
Башкортостан бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан (с последующими
изменениями), изменить пункт 2.3. Контракта и читать в следующей редакции:
«2.3. Финансирование осуществляется в сумме 166 831 080,00 (сто шестьдесят шесть
миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%),
в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 г.
- за счет средств Федерального бюджета - 146 811 342,09 (сто сорок шесть миллионов
восемьсот одиннадцать тысяч триста сорок два рубля 09 копеек), в том числе НДС (20%)
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 15 014 805,01 (пятнадцать миллионов
четырнадцать тысяч восемьсот пять рублей 01 копейка), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -
5 004 932,90 (пять миллионов четыре тысячи девятьсот тридцать два рубля 90 копеек), в том числе
НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.»
2. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ЗАКАЗЧИК»
«ПОДРЯДЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8(347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС
Администрации г. Уфы л/с 02302120010)
Расчетный счет 40204810465770400088
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0278198875 КПП 027801001
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт/оф 2/85.
Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70
офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347)281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567
ОКПО 52967059
ИНН 0274068674
ОГРН 1130280023500
ОКПО 15287831
К.П. Паппе
КПП 027801001
Р/счет 40702810500250000553
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.УФА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437 303085
г. У фа « /У» 201 f г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственное гыо
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»). именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437 303085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварпцкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Корректировка. II этап» Код объекта ФАИП 00000000169314 (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании пп.б) п1) ч.1, п.9 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствен пых и муниципальных нужд» Соглашений от 24 мая 2019 года№ 80701000-1-2019-
008 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город
Уфа Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по стимулированию программ разви тия
жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» (с
последующими изменениями) изменить пункты 2.1, 2.3. Контракта, Приложения №1,2 Контракта и гать в
следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта составляет 171 826 977,74 (сто семьдесят один миллион восемьсот
двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 74 копейки), в том числе НДС (20%) - 28
637 829.62 (двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девя ть
рублей шестьдесят две копейки). Цена указана с учетом уплаты налогов и других обязательных
платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта.
2.3. Финансирование осуществляется в сумме 171 826 977,74 (сю семьдесят один миллион
восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 74 копейки), в том числе НДС
(20%) - 28 637 829,62 (двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот
двадцать девять рублей шестьдесят две копейки), в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2019 г.:
- за счет средств Федерального бюджета - 149 520 464,44 (сто сорок девять миллионов пятьсот
двадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 44 копейки), в том числе НДС (20%)
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 17 151 704,26 (семнадцать миллионов
сто пятьдесят одна тысяча семьсот четыре рубля 26 копеек), в том числе НДС (20%):
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -
5 154 809,04 (пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот девять рублей 04 копейки), в
том числе НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.»
I
2
3.Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение №1 - Ведомость объемов работ.
Приложение №2 - График выполнения строительно-монтажных работ.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8 (347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС
Администрации г. Уфы л/с 02302120010)
Расчетный счет 40204810465770400088
Отделение-НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
ИНН 0278198875 КПП 027801001
«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт. оф 85.
Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70,
офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347) 281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567
ОКПО 52967059 / ИНН 0274068674
КПП 027801001
ОГРН 1130280023500
ОКПО 15287831
Р/счет 40702810500250000553
Приложение №1 к Соглашению №4 от «
№0301300247619000437 303085 от 16 июля 2019 г
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной
организацией по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап»
№ л.см. Примечание Наименование работ В базисных ценах на 01.01. 2000 г./ в текущих цепах на 2 кв. 2019 i. , тыс.руб.
Сметная стоимость
всего в том числе
СМР оборудова и не прочие
1 2 6 7 8 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
ОС №01-01/2 Переустройство КЛ-бкВ 1673,19 1673.19 0 00 0,00
ОС №01-02/2 № 6677/2-01-02-2 заменен на № 6677/2-01-02-2/Р Сети водоотведения и водоснабжения 9130,67 9130,67 0,00
ОС №01-03/2 № 6677/2-01-03-1/Р Ливневая канализация 1760,91 1760,91 0,00 0.00
ЛС№ 6677/2-01-1 Валка деревьев 2.75 2.75 0,00 0.00
Итого по Главе 1: 12567,53 12567,53 0,00 0,00
Глава 2. Земляное полотно
Л.С № 6677/2-02-1 Земляное полотно 596.82 596.82 0.00 0.00
Итого по Главе 2: 596,82 596,82 0.00 0,00
Не учтено контрактом № 6677/2-03-3 доп Дорожная одежда на временном съезде на ул. Архитектора Рехмукова 32,27 32,27 0,00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-03-4доп Дорожная одежда на примыкании на ПК2+63 200,81 200,81 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-03-3 Дорожная одежда 11007,56 11007,56 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-03-2 Велодорожки 315,48 315,48 0,00 0,00
Итого по Главе 3: 11556,13 11556,13 0,00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-06-5(доп) Удерживающее пешеходное ограждение 61,05 61.05 0.00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-02-2(доп) Укрепительные работы с ПК8+04 поПКЮ+16 97,23 97,23 0,00 0 00
Л.С №6677/2-04-1 Устройство лестничных сходов, пандусов 9,68 9,68 0,00 0.00
Итого по Главе 4: 167,96 167,96 0,00 0.00
Глава б.Дорожные устройства н обстановка дороги
Л.С № 6677/2-06-1 Обустройство 79,07 79,07 0,00 0.00
Л.С № 6677/2-06-2 Тротуары 1832,37 1832,37 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-06-3 Устройство газона 0,00 0,00 0.00
Л.С № 6677/2-06-4 Автопавильон 32,27 32,27 0,00 0,00
О.С № 06-01/2 Наружное освещение 1076,68 990 20 86.48 0.00
Hi ого по главе 6: 3020,39 2933,91 86,48 0,00
Hioro по Главам 1-8 27908,82 27822,34 86,48 0.00
Глава 9.3атраты на строительство временных зданий и сооружении
ГСН-81-05-01- 2001П.4.1.3 Временные здания и сооружения- 1,5% 0,00 0.00 0.00
Л.С №6677/2-09-1 Организация движения на период производства работ 4.47 4.47 0.00 0,00
Итого по Главе 9: 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главам 1-9 27913,28 27826,80 86,48 0.00
Глава 12. Ироекгные и изыскательские работы
2
Сводная смета №5 Проектные! изыска i ельские рабо гы) стадия Р 578,06 0,00 0,00 578.06
Итого по Главе 12: 578,06 0,00 0.00 578,06
Итого по Главам 1-12 28491,34 27826,80 86,48 578,06
Непредвиденные затраты
МДС 81-35.2004 11епредвиденные работы и затраты 1 %
Итого по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г. 28491,34 27826,801 86,48 578,06
Приказ ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству №01- 05/110 от 25.05.2017 г. Итого с переводом в текущий уровень цен на 1 квартал 2018 г. Ксмр=4,84 137285,86 134681,72 338,13 2266.00
Приложение № 3 к письму Минстроя России от г. № Индекс изменения стоимости проектных работ к=3.92
Приложение № 3 к письму Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 Индекс изменения стоимости оборудования к=3,91
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года (к=1,043) 143189.15 140473,03 352,67 2363,44
НДС - 20% 28637,83 28094,61 70,53 472.69
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года с НДС-20% 171 826,97774 168 «67,641 423,207 2 836,130
У^^^О^ч^инис^рации г. Уфы -ГП- Паппе "vlfmri /Sr * ПОДРЯДЧИК» «^трансстрой» 1 э 1°1 ° / Д. М. Гил и м ья нов гикДортранг;йтЯ/
3
Приложение №2 к Соглашению №4 от «
Контракту
№030130024~7619000437 303085 от 16 июля 2019 л
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул.
Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап»
№ этапа Наименование этапа Сроки исполнения этапа Физический объем работ Сроки передачи строительных материалов, тех но л о г и чес ко го оборудования заказчика (при наличии).
Начало работ Окончание работ
улица Рудольфа Нуреева
1 Подготовка территории строительства С момента заключения контракта Сентябрь 2019 Определен проектной документацией
2 Земляное полотно Июль 2019 Сентябрь 2019
3 Дорожная одежда Август 2019 Октябрь 2019
4 Дорожные устройства и обстановка дороги, наружное освещение Август 2019 Апрель 2020
5 Проектные (изыскательские) работы стадия Р С момента заключения контракта Июль 2019
«ЗАКАЗЧИК»
инистрации г. Уфы
К.П. Паппе
X
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437 303085
г. Уфа «JT 201/г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_303085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Корректировка. II этап» Код объекта ФАИП 00000000169314 (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании пп.б) п1) ч.1, п.9 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Соглашений от 24 мая 2019 года№ 80701000-1-2019-
008 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город
Уфа Республики Башкортостан на ««финансирование мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» (с
последующими изменениями) изменить пункты 2.1,2.3. Контракта, Приложения №1, 2 Контракта и читать в
следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта составляет 172 179 977,74 (сто семьдесят два миллиона сто семьдесят
девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки), в том числе НДС (20%) -
28 696 662,96 (двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят
два рубля девяносто шесть копеек). Цена указана с учетом уплаты налогов и других обязательных
платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта.
2 .3. Финансирование осуществляется в сумме 172 179 977,74 (сто семьдесят два миллиона сто
семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки), в том числе
НДС (20%) - 28 696 662,96 (двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот
шестьдесят два рубля девяносто шесть копеек), в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2019-2020 г.г.:
на 2019 г. - 171 826 977,74 руб.:
- за счет средств Федерального бюджета — 149 520 464,44 (сто сорок девять миллионов пятьсот
двадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля 44 копейки), в том числе НДС (20%)
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан — 17 151 704,26 (семнадцать миллионов
сто пятьдесят одна тысяча семьсот четыре рубля 26 копеек), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -
5 154 809,04 (пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот девять рублей 04 копейки), в
том числе НДС (20%);
на 2020 г. - 353 000,00 руб.:
2
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -
353 000,00 (триста пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Календарные сроки выполнения Работ по Контракту определены Сторонами:
Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: 15.04.2020 г.
17 .1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере
1 498 769,32 руб.»
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.»
2. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
З. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложение №1 - Ведомость объемов работ.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ЗАКАЗЧИК» УСРДИС Администрации г. Уфы 450006, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84 тел. 8 (347) 272-05-10, 273-35-06, 273-95-87 УФК по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС Администрации г. Уфы л/с 02302120010) Расчетный счет 40204810465770400088 Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 ИНН 0278198875 КПП 027801001 ОГРН 1130280023500 ОКЙ0452Щ31 h //- 1 or- “ •K.4L Паппе IE «ПОДРЯДЧИК» ООО «Дортрансстрой» Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина д. 19, корпус 2, эт. оф 85. Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70, офис 25 КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600 телефакс (347) 281-14-63 adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru ОГРН 1020202552567 ОКПО 52967059 / ИНН 0274068674 КПП 027801001 Р/счет 40702810500250000553 ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ<ХЬ) В Г.УФА ^^ПЖ^4Л300рб0000928 u vДоД.М. Гилимьянов «ГРЛмпиимтллУН ?11
Приложение Nel к Соглашению N°4 от «
201%.
к 'контракту
№0301300247619000437 303085Ът 16 июля 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной
организацией по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап»
№ л.см. Примечание Наименование работ В базисных ценах иа 01.01.2000 rd в текущих ценах иа 2 кв. 2019 г., тыс.руб.
Сметная стоимость
всего в том числе
СМР оборудова иие прочие
1 2 6 7 8 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
ОС №01-01/2 Переустройство КЛ-бкВ 1673,19 1673,19 0,00 0,00
ОС №01-02/2 №6677/2-01-02-2 заменен на № 6677/2- 01-02-2/Р Сети водоотведения н водоснабжения 9130,67 9130,67 0,00
ОС №01-03/2 № 6677/2-01-03-1/Р Ливневая канализация 1760,91 1760,91 0,00 0,00
ЛС №6677/2-01-1 Валка деревьев 2,75 2,75 0,00 0,00
Итого по Главе 1: 12567,53 12567,53 0,00 0,00
Глава 2. Земляное полотно
Л.С№ 6677/2-02-1 Земляное полотно 596,82 596,82 0,00 0,00
Итого по Главе 2: 596,82 596,82 0,00 0,00
Не учтено контрактом № 6677/2-03-3 доп Дорожная одежда на временном съезде иа ул. Архитектора Рехмукова 32,27 32,27 0,00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-03-4доп Дорожная одежда иа примыканнн наПК2+63 200,81 200,81 0,00 0,00
Л .С № 6677/2-03-3 Дорожная одежда 11007,56 11007,56 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-03-2 Велодорожки 315,48 315,48 0,00 0,00
Итого по Главе 3: 11556,13 11556,13 0,00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-06-5(доп) Удерживающее пешеходное ограждение 61,05 61,05 0,00 0,00
Не учтено контрактом №6677/2-02-2(доп) Укрепительные работы с ПК8+04 по ПК10+16 97,23 97,23 0,00 0,00
Л.С №6677/2-04-1 Устройство лестничных сходов, пандусов 9,68 9,68 0,00 0,00
Итого по Главе 4: 167,96 167,96 0,00 0,00
Глава 6.Дорожные устройства и обстановка дороги
Л.С №6677/2-06-1 Обустройство 79,07 79,07 0,00 0,00
Л.С №6677/2-06-2 Тротуары 1890,64 1890,64 0,00 0,00
Л.С №6677/2-06-3 Устройство газона 0,00 0,00 0,00
Л.С №6677/2-06-4 Автопавильон 32,27 32,27 0,00 0,00
О.С№ 06-01/2 Наружное освещение 1076,68 990,20 86,48 0,00
Итого по главе 6: 3078,66 2992,18 86,48 0,00
Итого по Главам 1-8 27967,09 27880,61 86,48 0,00
Глава 9.3атраты на строительство временных зданий и сооружений
ГСН-81-05-01- 2001П.4.1.3 Временные здания и сооружения-1,5% 0,00 0,00 0,00
Л.С №6677/2-09-1 Организация движения иа период производства работ 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главе 9: 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главам 1-9 27971,55 27885,07 86,48 0,00
2
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Сводная смета №5 Проектные( изыскательские работы) стадия Р 573.06 0,00 0,00 578,06
Итого по Главе 12: 578,06 0,00 0,00 578,06
Итого по Главам 1-12 28549,62 27885,07 86,48 578,06
Непредвиденные затраты
МДС 81-35.2004 Непредвиденные работы и затраты 1 %
Итого по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г. 28549,62 27885,073 86,48 578,06
Приказ ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству №01- 05/110 от 25.05.2017 г. Итого с переводом в текущий уровень цен на 1 квартал 2018 г. Ксмр=4,84 137567,89 134963,76 338,13 2266,00
Приложение № 3 к письму Минстроя России от г. № Индекс изменения стоимости проектных работ к=3,92
Приложение № 3 к письму Минстроя России от 09062017 г. № 206I8-EC/09 Индекс изменения стоимости оборудования к=3,91
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года (к=1,043) 143 483,31 140 767.20 352.67 2363,44
НДС -20% 28 696,66 28 153,44 70,53 472,69
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года с НДС -20% 172 179,97774 168 920,642 423,206 2 836,130
1^7“ "" «ЗАКАЗЧ И К» УСРДИС Администрации г. Уфы //з i c/w f //s ? с /о/ К.П. Паппе р: -Т— Д у» «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» ‘уж^'';ура>еетр<>й>' Мдм-Гилимьянов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_303085
г. Уфа 20Л? г.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя
начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа от 20 ноября 2017 года
№103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой»
(ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора
Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года
№0301300247619000437_303085 на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей
документации генеральной подрядной организацией по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа
Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей
улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. Корректировка. II этап» Код объекта ФАИП 00000000169314 (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании пп.б) п1) ч.1, п.9 ст.95 Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» Соглашений от 24 мая 2019 года № 80701000-1-2019-008 о предоставлении субсидии из бюджета
Республики Башкортостан бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан на софинансирование
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в
рамках федерального проекта «Жилье» (с последующими изменениями) изменить пункт 2.3. Контракта и читать в
следующей редакции:
«2.3. Финансирование осуществляется в сумме 172 179 977,74 (сто семьдесят два миллиона сто
семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей семьдесят четыре копейки), в том числе НДС (20%),
в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019-2020 г.г.:
на 2019 г. - 171 826 962,83 руб.:
- за счет средств Федерального бюджета — 149 520 450,93 (сто сорок девять миллионов пятьсот двадцать
тысяч четыреста пятьдесят рублей 93 копейки), в том числе НДС (20%)
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 17 151 702,97 (семнадцать миллионов сто
пятьдесят одна тысяча семьсот два рубля 97 копеек), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан — 5 154 808,93 (пять
миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь рублей 93 копейки), в том числе НДС (20%);
на 2020 г.-353 014,91 руб.:
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 353 014,91 (триста
пятьдесят три тысячи четырнадцать рублей 91 копейка), в том числе НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в пределах
лимитов бюджетных обязательств.»
2. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ЗАКАЗЧИК»
УСРДИС Администрации г. Уфы
450006, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84
тел. 8(347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87
УФК по Республике Башкортостан (Финансовое
управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС
Администрации г. Уфы л/с 02302120010)
Расчетный счет 40204810465770400088
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа
73001
ЯШ'О27§1Х875 КПП 027801001
3500
К.П. Паппе
«ПОДРЯДЧИК»
ООО «Дортрансстрой»
Юр.адрес: 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина
д. 19, корпус 2, эт. оф 85.
Почтовый адрес: 450095, г. Уфа, ул. Чебоксарская д. 70,
офис 25
КШБ ж.д.: ст. Уфа, код станции: 2024600
тел./факс (347) 281-14-63
adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru
ОГРН 1020202552567 / КПП 027801001
ОКПО 52967059 / ИНН 0274068674^
Р/счет 4070281050025000Й53^^_ „
ФИЛИАЛ БАНКА ГПБД^О) В Г.УФА- .
К/счет 30101810300 '
БИК
928
м.п.
ЭкзУСРДИС Администрации гусы
450006, РБ, ГУФА. БУЛ. ИБРАГИМОВА84
Акт сверки Т/Ф:(347)273-35-06 №1:272-11-05
взаимных расчетов за период: 2019 г. E-mail: FEO. USED I S@MA IL. .RU
между Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан
и ООО "Дортрансстрой"
Мы, нижеподписавшиеся, Начальник управления Р. А. Муслимов от Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружении
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с одной стороны, и__________________________________________от ООО
"Дортрансстрой", с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
По данным Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, руб. По данным ООО "Дортрансстрой", руб. 1 1
Дата | Документ Дебет Кредит Дата Документ Добег Кредит
Сальдо начальное Сальдо начальное
Муниципальный контр 0301300247619001465_303085 от 28.10.2019
04.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120003 КС-2 №1; КС-3 №1 от 04.12.2019) (54 000 000,00 руб.) 54 000 000,00 серее
04.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120003 КС-2 №1; КС-3 №1 от 04.12.2019) (1 670 104,00 руб.) 1 670 104,00 1
10.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 147645 от 10.12.2019) (1 670 104,00 руб.) 1 670 104,00
19.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 153815 от 19.12.2019) (54 000 000,00 руб.) 54 000 000.00 1
Итого по догоаору: 55 670 104.00 55 670 104.00 Итого по договору: ТЪ&'П'У
Муниципальный контр 0301300247619001466_303085 от 28.10.2019
05.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120004 КС-2 №1; КС-3 №1 от 05.12.2019) (12 384 769,47 руб.) 12 384 769,47
05.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактуре № 120004 КС-2 №1; КС-3 №1 от 05.12.2019) (383 034,11 руб.) 383 034.11
11.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 148465 от 11.12.2019) (383 034,11 руб.) 383 034.11
24.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157142 от 24.12.2019) (12 384 769,47 руб.) 12 384 769,47 I
Итого по договору: 12 767 803,58 12 767 803,58 Итого по договору: ’7ft epi
Муниципальный контр 0301300247619001468_303085 от 28.10.2019
06.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120013 КС-2 №1; КС-3 №1 от 06.12.2019) (5 141 934.37 руб.) 5 141 934,37
06.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120013 КС-2 №1; КС-3 №1 от 06.12.2019) (159 028,90 руб.) 159 028,90 '(SVerffr)
12.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 148770 от 12.12.2019) (159 028,90 руб.) 159 028,90
24.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157143 от 24.12.2019) (5 141 934,37 руб.) 5 141 934,37
Итого по договору: 5 300 963,27 5 300 963,27 Итого по договору;
Муниципальным контр 0301300247618001378 303085 от 13.02.2019
08.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40007 КС-2 №1, КС-3 №1 от 08.04.2019) (29 693 034,33 руб.) 29 693 034,33
08.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40007 КС-2 №1. КС-3 №1 от 08.04.2019) (918 341,27 руб.) 918 341.27
11.04.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 42670 от 11.04.2019) (918 341,27 руб.) 918 341,27
16.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40020 КС-2 №2/1. 2/2; КС-3 №2 от 16.04.2019) (33 459 111,13 руб.) 33 459 111.13
16.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40020 КС-2 №2/1, 2/2; КС-3 №2 от 16 04.2019) (1 034 817,87 руб.) 1 034 817,87
24.04.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 47316 от 24.04.2019) (1 034 817,87 руб.) 1 034 817,87
30.04.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 51661 от 30.04.2019) (29 693 034.33 руб.) 29 693 034,33 3
15.05.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 57839 от 15.05.2019) (33 459 111.13 руб.) 33 459 111,13
10.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50012 КС-2 №3/1-3/6; КС-3 №3 от 10.06.2019) (20 823 541,18 руб.) 20 823 541,18 dOfyKYf. fi
10.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50012 КС-2 №3/1-3/6; КС-3 №3 от 10.06.2019) (644 027,05 руб.) 644 027.05 6
14.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение №72001 от 14.06.2019) (644 027,05 руб.) 644 027,05 ^YY^Oi
25.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 75993 от 25.06.2019) (20 823 541,18 руб.) 20 823 541,18
28.06 19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60046 КС-2 №4/1. 4/2; КС-3 №4 от 28.06.2019) (23 415 264,30 руб.) 23 415 264.30
28.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60046 КС-2 №4/1.4/2; КС-3 №4 от 28.06.2019) (724 183,43 руб.) 724 183,43
08.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 83170 от 08.07.2019) (724 183,43 руб.) 724 183,43
10.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 70034 Акт 1 от 10.07.2019) (3 540 500.00 руб.) 3 540 500,00 1
10.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 70034 Акт 1 от 10.07.2019) (109 500.00 руб.) 109 500,00
17.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 87762 от 17.07.2019) (23 415 264,30 руб.) 23 415 264.30
18.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 88015 от 18.07.2019) (109 500.00 руб.) 109 500,00
15.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80019 КС-2 №6/1-6/8; КС-3 №6 от 15.08.2019) (40 843 965.63 руб.) 40 843 965,63 №3919(3
15.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80019 КС-2 №6/1-6/8; КС-3 №6 от 15.08.2019) (1 263 215,44 руб.) 1 263 215.44
22.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 103135 от 22.08.2019) (1 263 215.44 руб.) 1 263 215,44
26.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 103696 от 26.08.2019) (3 540 500,00 руб.) 3 540 500.00
17.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 112019 от 17.09.2019) (40 843 965.63 руб.) 40 843 965.63
30.09.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 90052 КС-2 №7/1-7/8; КС-3 №7 от 30.09,2019) (37 717 020,37 руб.) 37 717 020,37 . 1
30.09.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 90052 КС-2 №7/1-7/8; КС-3 №7 от 30.09.2019) (1 166 505,79 руб.) 1 166 505,79 1
15.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 121738 от 15.10.2019) (1 166 505,79 руб.) 1 166 505,79 1
3010.19 Произведена оплета (Платежное поручение № 128608 от 30.10.2019) (37 717 020,37 руб.) 37 717 020,37
12.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120019 КС-2 №8/1-8/7; КС-3 №8 от 12.12.2019) (59 552 347,39 руб.) 59 552 347.39 ^95523^39
12.12 19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120019 КС-2 №8/1-8/7; КС-3 №8 от 12.12.2019) (1 841 825,18 руб.) 1 841 825,18
18.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 153606 от 18.12.2019) (1 841 825,18 руб.) 1 841 825,18
23.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120055 КС-2 №9/1-9/25; КС-3 №9 от 23.12.2019) (198 139 971,32 руб.) 198 139 971,32
23.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120055 КС-2 №9/1-9/25; КС-3 №9 от 23.12.2019) (6 128 040,43 руб.) 6 128 040,43 MWoty Y3
23.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120055 Акт 2 от 23.12.2019) (4 531 449,95 руб.) 4 531 449,95
23.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120055 Акт 2 от 23.12.2019) (140 147,94 руб.) 140 147.94
24.12 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157146 от 24.12.2019) (59 552 347,39 руб.) 59 552 347 39 99ЩЗЦ$
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157306 от 25.12.2019) (6 128 040,43 руб.) 6128 040.43 Cfjrfew
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157307 от 25.12.2019) (140 147,94 руб.) 140 147,94
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160141 от 27.12.2019) (198 139 971.32 руб.) 198 139 971,32
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160142 от 27.12.2019) (4 531 449,95 руб.) 4 531 449,95 Ьбг/Чч 9 9'
Итого по догоаору; 465 686 810,00 465 686 810,00 Итого по договору:
Муниципальный контр 0301300247618001386_303085 от 13.02.2019
17.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40016 КС-2 №1/1-1/3; КС-3 №1 от 17.04.2019) (6 310 888.87 руб.) 6 310 888,87
17.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40016 КС-2 №1/1-1/3; КС-3 №1 от 17.04.2019) (195 182.13 руб.) 195 182,13 <3
24.04.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 47364 от 24.04.2019) (195 182.13 руб.) 195 182,13
15.05 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 57840 от 15.05.2019) (6 310 888,87 руб.) 6 310 888,87 WofW
17.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50011 КС-2 №2/1. 2/2; КС-3 №2 от 17.05.2019) (213 034.55 руб.) 213 034,55
17.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50011 КС-2 №2/1, 2/2; КС-3 №2 от 17.05.2019) (6 888 116.83 руб.) 6 888 116,83
27.05.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 61476 от 27.05.2019) (213 034.55 руб.) 213 034.55
17.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 72074 от 17.06.2019) (6 888 116,83 руб.) 6 888 116,83
26.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60009 КС-2 №3, КС-3 №3 от 26.06.2019) (3 186 038,65 руб.) 3 186 038.65 змизщг
26.06 19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60009 КС-2 №3; КС-3 №3 от 26.06.2019) (98 537,28 руб.) 98 537,28
28.06 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 77443 от 28.06.2019) (98 537,28 руб.) 98 537,28
17.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 87761 от 17.07.2019) (3 186 038.65 руб.) 3 186 038.65
20.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80036 КС-2 №4/1, 4/2; КС-3 №4 от 20.08.2019) (4 118 057,88 руб.) 4 118 057,88
20.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80036 КС-2 №4/1. 4/2; КС-3 №4 от 20.08.2019) (127 362,62 руб.) 127 362,62
20.08.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80044 Акт №1 от 20.08.2019) (1 474 400,00 руб.) 1 474 400,00
20.08.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80044 Акт №1 от 20.08.2019) (45 600.00 руб.) 45 600,00
29.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 105696 от 29.08.2019) (127 362,62 руб.) 127 362,62
29.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 105697 от 29.08.2019) (45 600,00 руб.) 45 600,00 fate О
09.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 109457 от 09.09.2019) (4 118 057,88 руб.) 4 118 057,88
09.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 109458 от 09.09.2019) (1 474 400,00 руб.) 1 474 400,00
05.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120008 КС-2 №5/1, 5/2, 5/3; КС-3 №5 от 05.12.2019) (7 085 975,47 руб. 7 085 975,47 г
05.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120008 КС-2 №5/1, 5/2, 5/3; КС-3 №5 от 05.12.2019) (219 153,86 руб.) 219 153,86
17.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 152296 от 17.12.2019) (219 153,86 руб.) 219153.86
23.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120072 КС-2 №6, КС-3 №6 от 23.12.2019) (12 610 000,00 руб.) 12 610 000,00 /дСдссо О
23.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120072 КС-2 №6. КС-3 №6 от 23.12.2019) (390 000,00 руб.) 390 000.00 39 осе о
24.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157139 от 24 12.2019) (7 085 975,47 руб.) 7 085 975,47
26.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 158859 от 26.12.2019) (390 000,00 руб.) 390 000.00 Jfyovo
30.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160347 от 30.12.2019) (12 610 000.00 руб.) 12 610 000,00
Итого по договору: 42 962 348,14 42 962 348,14 Итого по договору: L
Муниципальный контр 0301300247619000437 303085 от 16.07.2019
30.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80079 КС-2 №1; КС-3 №1 от 30.08.2019) (7 279 989,71 руб.) 7 279 989,71
30.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80079 КС-2 №1; КС-3 №1 от 30.08.2019) (744 544,83 руб.) 744 544,83
30.08.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 80079 КС-2 №1; КС-3 №1 от 30.08.2019) (248 181,51 руб.) 248 181,51 1
10.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 223 от 10.10.2019) (7 279 989,71 руб.) 7 279 989,71 1
10.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 224 от 10.10.2019) (744 544,83 руб.) 744 544,83
10.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 225 от 10.10.2019) (248 181,51 руб.) 248 181,51
23.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100031 КС-2 №2, КС-3 №2 от 23.10.2019) (14 047 341,15 руб.) 14 047 341,15 i i
23.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100031 КС-2 №2: КС-3 №2 от 23 10.2019) (1 436 660,72 руб.) 1 436 660.72 t
23.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100031 КС-2 №2; КС-3 №2 от 23.10.2019) (478 886,67 руб.) 478 886,67 1 1
14.11.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 527 от 14.11.2019) (14 047 341,15 руб.) 14 047 341,15 /WWr
14.11.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 528 от 14.11.2019) (1 436 660,72 руб.) 1 436 660.72 1
14.11.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 529 от 14.11.2019) 478 886.67 руб.) 478 886,67
28.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 10098 КС-2 №3; КС-3№ 3 от 28.11.2019) (36 776 927,77 руб.) 36 776 927,77 -L-L -i 7
28.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110098 КС-2 №3; КС-3№ 3 от 28.11 2019) (3 761 278,88 руб.) 3 761 278.88
28.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110098 КС-2 №3; КС-3№ 3 от 28.11.2019) (1 253 758,97 руб.) 1 253 758,97 мя&г;#
30.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110080 КС-2 №4; КС-3№ 4 от 30.11 2019) (80 454 854,06 руб.) 80 454 854.06
30.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110080 КС-2 №4; КС-3 №4 от 30.11.2019) (8 228 342,12 руб.) 8 228 342.12
30.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110080 КС-2 №4; КС-3 №4 от 30.11.2019) (2 742 779,27 руб.) 2 742 779.27
19.12.19 Вложения а НФА (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (5 756 435,51 руб.) 5756 435,51
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (588 726,70 руб.) 588 726.70 ?о
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (196 242,13 руб.) 196 242.13
19.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (2 495 794,27 руб.) 2 495 794,27
19.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (255 251,83 руб.) 255 251,83
19.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120051 КС-2 №5; КС-3№ 5 от 19.12.2019) (85 083,90 руб.) 85 083.90
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120071 КС-2 №6; КС-3 № 6 от 24.12.2019) (2 709 122,04 руб.) 2 709 122.04 J3o3722, С'
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120071 КС-2 №6. КС-3 № 6 от 24.12.2019) (277 069,39 руб.) 277 069,39 27 ToffV
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120071 КС-2 №6; КС-3 № 6 от 24.12.2019) (92 355,98 руб.) 92 355.98 3?
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120071 КС-2 №6; КС-3 № 6 от 24.12.2019) (1 859 829,82 руб.) 1 859 829,82 /№^2
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120071 КС-2 №6; КС-3 № 6 от 24.12.2019) (57 520,51 руб.) 57 520,51
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1012 от 25.12.2019) (36 776 927,77 руб.) 36 776 927,77 ШС327, П
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1013 от 25.12.2019) (3 761 278,88 руб.) 3 761 278,88
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1014 от 25.12.2019) (1 253 758,97 руб.) 1 253 758.97 /253 Ш, 52
26.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 158653 от 26.12.2019) (57 520,51 руб.) 57 520.51 37f^t Ъ
27.12 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1194 от 27.12 2019) (2 742 779,27 руб.) 2 742 779,27
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1220 от 27.12.2019) (5 756 435.51 руб.) 5 756 435,51
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1221 от 27.12.2019) (588 726.70 руб.) 588 726,70 То
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1222 от 27.12.2019) (196 242,13 руб.) 196 242,13
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1286 от 27.12.2019) (2 495 794,27 руб.) 2 495 794,27 Г
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1287 от 27.12.2019) (255 251,83 руб.) 255 251,83 2532^1^3
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1288 от 27.12.2019) (85 083,90 руб.) 85 083,90 73^3,24)
27.12 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1192 от 27.12.2019) (80 454 854,06 руб.) 80 454 854,06
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1193 от 27.12.2019) (8 228 342,12 руб.) 8 228 342,12
27.12 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1249 от 27.12.2019) (2 709 108.45 руб.) 2 709 108,45
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1250 от 27.12.2019) (277 068,07 руб.) 277 068.07 — 1
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1251 от 27.12.2019) (92 355,98 руб.) 92 355,98
30.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160353 от 30.12.2019) (1 859 829,82 руб.) 1 859 829 82 1
Итого по договору: 171 826 962,83 171 826 977,74 Итого по договору: 2X
Муниципальный контр 0301300247618000316_303085 от 19.06.2018
30.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40041 КС-3 №8: КС-2 М8/1-8/3 от 30.04.2019) (2 853 550,35 руб.) 2 853 550.35 355339
30.04.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 40041 КС-3 №8; КС-2 №8/1-8/3 от 30.04.2019) (88 254,13 руб.) 88 254,13 о
13.05.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 55407 от 13.05.2019) (88 254.13 руб.) 88 254.13
27.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50009 КС-2 №9/1-9/4; КС-3 №9 от 27.05.2019) (5 811 821,36 руб.) 5 811 821.36
27.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50009 КС-2 №9/1-9/4; КС-3 №9 от 27.05.2019) (179 747.05 руб.) 179 747.05
30.05.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 64475 от 30.05.2019) (2 853 550,35 руб.) 2 853 550,35
31.05.19 Произведена оплата (Платежное поручение №65016 от 31.05.2019) (179 747,05 руб.) 179 747.05
31.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50010 КС-2 №10/1-10/7; КС-3 №10 от 31.05.2019) (18 257 796,99 руб.) 18 257 796,99
31.05.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 50010 КС-2 №10/1-10/7; КС-3 №10 от 31.05.2019) (564 674,13 руб.) 564 674,13 ftUtyti
07.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 66308 от 07.06.2019) (564 674.13 руб.) 564 674,13
17.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 72073 от 17.06.2019) (5 811 821,36 руб.) 5 811 821,36
25.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 75992 от 25.06.2019) (18 257 796.99 руб.) 18 257 796,99 >
28.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60052 КС-2 №11/1-11/9; КС-3 №11 от 28.06.2019) (41 688 667.79 руб.) 41 688 667.79
28.06.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 60052 КС-2 №11/1-11/9; КС-3 №11 от 28.06.2019) (1 289 340.24 руб.) 1 289 340,24 ммя
10-07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 84525 от 10.07.2019) (1 289 340.24 руб.) 1 289 340.24
09.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 98703 от 09.08.2019) (41 688 667 79 руб.) 41 688 667,79
29.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110052 КС-2 №12/1-12/28; КС-3 №12 от 29.11.2019) (45 384 206,63 руб.) 45 384 206,63
29.11.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 110052 КС-2 №12/1-12/28; КС-3 №12 от 29.11.2019) (1 403 269.77 руб.) 1 403 269.77
05.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 145416 от 05.12.2019) (1 403 269.77 руб.) 1 403 269.77
19.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 153798 от 19.12.2019) (45 384 206,63 руб.) 45 384 206,63
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120057 КС-2 №13/1-13/18; КС-3 №13 от 24.12.2019) (37 214 970,00 руб.) 37 214 970,00
24.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120057 КС-2 №13/1-13/18; КС-3 №13 от 24.12.2019) (1 151 386,00 руб.) 1 151 386,00
26.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 158858 от 26.12.2019) (1 151 386,00 руб.) 1 151 386,00
26.12.19 Расчет по прочим платежам в бюджет (Требование № 93-04-04113 от 26.12.2019) (199 824,77 руб.) 199 824.77 z
30.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160320 от 30.12.2019) (37 015 145,23 руб.) 37 015 145,23
Итого по договору: 155 887 684.44 155 887 684,44 Итого по договору 7
Муниципальный контр 0301300247619000998_303085 от 19.08.2019
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 КС-2 №1; КС-3 №1 от 16.12.2019) (2 909 128.80 руб.) 2 909 128,80
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 КС-2 №1; КС-3 №1 от 16.12.2019) (8 965 345.86 руб.) 8 965 345,86
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 КС-2 №1; КС-3 №1 от 16.12.2019) (367 258,02 руб.) 367 258.02
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 Акт №1 от 16.12-2019) (1 827 491,14 руб.) 1 827 491.14 wwwv
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 Акт №1 от 16.12.2019) (5 631 957,66 руб.) 5 631 957,66
16.12.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 120030 Акт №1 от 16.12.2019) (230 708.52 руб.) 230 708.52 г
24.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 156384 от 24.12.2019) (367 258,02 руб.) 367 258,02
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157312 от 25.12.2019) (230 708,52 руб.) 230 708,52 33^,^
26.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1125 от 26.12.2019) (2 909 128.80 руб.) 2 909 128,80
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160143 от 27.12.2019) (8 965 345,86 руб.) 8 965 345,86 i
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1266 от 27.12.2019) (1 827 491 14 руб.) 1 827 491,14
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160144 от 27.12.2019) (5 631 957,66 руб.) 5 631 957.66
Итого по договору: 19 931 890,00 19 931 890.00 Итого по договору
Муниципальный контр 0301300247619001051 303085 от 19.08.2019
23.09.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80054 КС-2 №1; КС-3 №1 от 23.09.2019) (8 503 328.54 руб.) 8 503 328,54 1
16.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 122835 от 16.10.2019) (8 503 328,54 руб.) 8 503 328,54 <%ЗЗМ^У
Итого по договору: 8 503 328,54 8 503 328,54 Итого по договору:
Муниципальный контр 0301300247619000602_303085 от 30.07.2019
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120044 КС-2 №1; КС-3 №1 от 19.12.2019) (34 916 906,36 руб.) 34 916 906,36
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120044 КС-2 №1; КС-3 №1 от 19.12.2019) (363 717,78 руб.) 363 717,78 ХЭШ,79
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120044 КС-2 №1; КС-3 №1 от 19.12.2019) (1 091 153.31 руб.) 1 091 153,31
25.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 157527 от 25.12.2019) (1 091 153,31 руб.) 1 091 153.31
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1191 от 27.12.2019) (34 916 906,36 руб.) 34 916 906.36
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160149 от 27.12.2019) (363 717.78 руб.) 363 717,78 3i3W,^
Итого по договору: 36 371 777.45 36 371 777.45 Итого ло договору: зйзнш.ух 3t ЗУу 77-7. У
Муниципальный контр 0301300247619000526 303085 от 20.06.2019
10.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100049 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.10.2019) (880 026,46 руб.) 880 026,46 У£ 1
10.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100049 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.10.2019) (90 002,76 руб.) 90 002,76
10.10.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 100049 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.10.2019) (30 000,90 руб.) 30 000,90 90
31.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 354 от 31.10.2019) (880 026,46 руб.) 880 026,46 У С
31 10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 355 от 31.10.2019) (90 002,76 руб.) 90 002,76 Ух
31.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 356 от 31.10.2019) (30 000,90 руб.) 30 000.90 £-0 $ о
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120045 КС-2 №2; КС-3 №2 от 19.12.2019) (14 715 971,22 руб ) 14 715 971.22
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120045 КС-2 №2; КС-3 №2 от 19.12.2019) (1 505 043,93 руб.) 1 505 043,93 f50^77,9 Ъ 1
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120045 КС-2 №2; КС-3 №2 от 19 12.2019) (501 680,33 руб.) 501 680,33
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120045 КС-2 №2; КС-3 №2 от 19.12.2019) (258 439.42 руб.) 258 439 42 MY39, ¥1
19.12.19 Вложения в НФА (Счет-фактура № 120045 КС-2 №2; КС-3 №2 от 19.12.2019) (7 992,98 руб.) 7 992.98 /Ж, 9?
26.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 158651 от 26.12.2019) (7 992.98 руб.) 7 992.98 1 734%
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1289 от 27.12.2019) (14 715 955.21 руб) 14 715 955.21
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1290 от 27.12.2019) (1 505 041,75 руб.) 1 505 041.75 УЗЪЗсуууС
27.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 1291 от 27.12.2019) (501 680,32 руб.) 501 680,32
30.12.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 160325 от 30.12.2019) (258 439,42 руб.) 258 439.42 JM.39, уг
Итого по договору: 17 989 139,80 17 989 158,00 Итого по договору: Т75УУ fa of
Муниципальный контракт 0301300247616000031 от 05.04.2016
23.08.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80046 КС-2 №9/1-974; КС-3 №9 от 23.08.2019) (14 454 322,84 руб.) 14 454 322.84
23.08.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80046 КС-2 №9/1-9/4; КС-3 №9 от 23.08.2019) (447 040.92 руб.) 447 040,92
27.08.19 Расчет по прочим платежам в бюджет Требование № 93-04-02378 от 27 08.2019) (149 072,27 руб.) 149 072,27 ПУЩ,??
30.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 105825 от 30.08.2019) (297 968,65 руб.) 297 968.65
17.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 112020 от 17.09.2019) (14 454 322.84 руб.) 14 454 322.84
21.10.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 100039 КС-2 №10; КС-3 №10 от 21.10.2019) (12 743 189.02 руб.) 12 743 189.02
21.10.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 100039 КС-2 №10; КС-3 №10 от 21.10.2019) (394 119,25 руб.) 394 119,25 39 У tw - 7
08.11.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 134091 от 08.11,2019) (394 119,25 руб.) 394 119,25
27 11 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 139774 от 27.11.2019) (12 743 189,02 руб.) 12 743 189 02
Итого по договору: 28 038 672,03 28 038 672,03 Итого по договору:
Муниципальный контр 0301300247619000261 303085 от 13.05.2019
10.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60007 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.06.2019) (16 614 582.98 руб.) 16 614 582,98
10.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60007 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.06.2019) (51 202 780,42 руб.) 51 202 780.42
10.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60007 КС-2 №1; КС-3 №1 от 10.06.2019) (2 097 479.82 руб.) 2 097 479,82
13.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 71452 от 13.06.2019) (2 097 479,82 руб.) 2 097 479.82
21.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60002 КС-2 №2; КС-3 №2 от 21.06.2019) (44 271 464,31 руб.) 44 271 464,31
21.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60002 КС-2 №2; КС-3 №2 от 21.06.2019) (136 435 688,38 руб.) 136 435 688,38 >
21.06.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 60002 КС-2 №2: КС-3 №2 от 21 06.2019) (5 588 975,85 руб.) 5 588 975,85
28.06.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 77444 от 28.06.2019) (5 588 975.85 руб.) 5 588 975,85
09.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 83674 от 09.07.2019) (51 202 780.42 руб.) 51 202 780,42
09.07.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 83675 от 09.07.2019) (136 435 688.38 руб.) 136 435 688,38
30.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80029 КС-2 №3; КС-3 №3 от 30.07.2019) (8 119 534.85 руб.) 8 119 534,85 V
30.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80029 КС-2 №3: КС-3 №3 от 30.07.2019) (25 022 762.27 руб.) 25 022 762.27
30.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80029 КС-2 №3; КС-3 №3 от 30.07.2019) (1 025 036,89 руб.) 1 025 036,89
13.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 50 от 13.08.2019) (16 614 582,98 руб.) 16 614 582.98
13.08 19 Произведена оплата (Платежное поручение № 52 от 13.08.2019) (44 271 464,31 руб.) 44 271 464.31
20.08.19 Расчет по прочим платежам в бюджет (Требование № 93-04-02278 от 20.08.2019) (198 170,54 руб.) 198 170,54
30.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 105788 от 30.08.2019) (826 866,35 руб.) 826 866,35
10.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 109813 от 10.09.2019) (25 022 762.27 руб.) 25 022 762.27
17.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 102 от 17.09.2019) (8 119 534.85 руб.) 8 119 534,85 7
Итого по договору: 290 378 305,77 290 378 305,77 Итого по договору:
Муниципальный контр 0301300247619000564_303085 от 05.07.2019
25.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 70051 КС-2 №1; КС-3 №1 от 25.07.2019) (3 374 761.21 руб.) 3 374 761,21
25.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 70051 КС-2 №1; КС-3 №1 от 25.07.2019) (10 400 330.68 руб.) 10 400 330.68
25.07.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 70051 КС-2 №1; КС-3 №1 от 04.07.2019) (426 041.00 руб.) 426 041,00
09.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 97380 от 09.08.2019) (426 041,00 руб.) 426 041,00
21.08.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 102151 от 21.08.2019) (10 400 330,68 руб.) 10 400 330.68
15.09 19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80055 КС-2 №2; КС-3 №2 от 15.09.2019) (505 322,76 руб.) 505 322,76 •
15.09.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80055 КС-2 №2; КС-3 №2 от 15.09.2019) (1 557 302.42 руб.) 1 557 302,42 I
15.09.19 Начислено за услуги (Счет-фактура № 80055 КС-2 №2; КС-3 №2 от 15.09.2019) (63 793.61 руб.) 63 793,61 fiW, У
17.09.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 113 от 17.09.2019) (3 374 761,21 руб.) 3 374 761,21
27.09.19 Расчет по прочим платежам в бюджет Требование № 93-04-02825 от 27.09.2019) (16 406,97 руб.) 16 406,97
04.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 117390 от 04.10.2019) (47 386,64 руб.) 47 386,64
21.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 288 от 21.10.2019) (505 322,76 руб.) 505 322.76 p 53
23.10.19 Произведена оплата (Платежное поручение № 125984 от 23.10.2019) (1 557 302.42 руб.) 1 557 302.42
Итого по договору: 16 327 551,68 16 327 551,68 Итого по договору:
Обороты за период 1 327 643 341.53 1 327 643 374,64 Обороты за период
Сальдо конечное 33,11 Сальдо конечное 3.i, f-f
Поданным Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
на 31.12.2019 задолженность в пользу ООО "Дортрансстрой" 33,11 руб. (Тридцать
три рубля 11 копеек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7
к муниципальному контракту от 16 июля 2019 года№0301300247619000437_303085
г. Уфа «А'/» 202j?r.
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице заместителя начальника Паппе Константина Павловича, действующего на основании Приказа
от 20 ноября 2017 года №103 и Положения, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дортрансстрой» (ООО «Дортрансстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
генерального директора Гилимьянова Дмитрия Маратовича, действующего на основании Устава,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к муниципальному
контракту от 16 июля 2019 года №0301300247619000437_303085 на выполнение строительно-
монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной организацией по
объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром
Давлеткильдеева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Корректировка. II этап» Код объекта ФАИП 00000000169314 (далее - Контракт) о
нижеследующем:
1. В соответствии со ст. 450 Гражданского кодекса, на основании пп.в) п1) ч.1 ст.95 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», соглашения от 24 мая 2019 года№ 80701000-1-2019-
008 о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город
Уфа Республики Башкортостан на софинансирование мероприятий по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье» (с
последующими изменениями), соглашений от 19 марта 2019 г. №34 о предоставлении в 2019-2021 годах
субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Уфа Республики
Башкортостан в рамках подпрограммы «Развитие автомобильных дорог на территории Республики
Башкортостан» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан»,
от 17 марта 2020 года № 2 о предоставлении в 2020-2022 годах субсидий из бюджета Республики
Башкортостан бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках подпрограммы
«Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан» государственной программы
«Развитие транспортной системы Республики Башкортостан» (с последующими изменениями), ст. 193
Гражданского кодекса (об окончании сроков в нерабочий день), информационному письму ЦБ от 27 марта
2020 года № ИН-03-31/32 «О сроке исполнения обязательств», распоряжения Правительства Республике
Башкортостан от 13 мая 2020 года № 480-р (с последующими изменениями), п. 2.5 Контракта внести
изменения в пункты 2.1, 2.3., 17.1. Контракта, Приложения №1, 3 Контракта и читать в следующей
редакции:
«2.1. Цена Контракта составляет 183 514 188,00 (сто восемьдесят три миллиона пятьсот
четырнадцать тысяч сто восемьдесят восемь рублей ноль копеек), в том числе НДС (20%) -
30 585 698.00 (тридцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто «восемь
рублей 00 копеек). Цена указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех
затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения контракта
2.3. Финансирование осуществляется в сумме 183 514 188,00 (сто восемьдесят три миллиона
пятьсот четырнадцать тысяч сто восемьдесят восемь рублей ноль копеек), в том числе НДС (20%) —
30 585 698.00 (тридцать миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь
рублей 00 копеек), в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019-2020 г.г.:
на 2019 г. - 171 826 962,83 руб.:
- за счет средств Федерального бюджета - 149 520 450,93 (сто сорок девять миллионов пятьсот
двадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 93 копейки), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 17 151 702,97 (семнадцать миллионов
сто пятьдесят одна тысяча семьсот два рубля 97 копеек), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан -
5 154 808,93 (пять миллионов сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь рублей 93 копейки), в
том числе НДС (20%);
на 2020 г. - 11 687 225,17 руб.:
- за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 11 336 593,95 (одиннадцать миллионов
триста тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три рубля 95 копеек), в том числе НДС (20%);
- за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан — 350 631,22
(триста пятьдесят тысяч шестьсот тридцать один рубль 22 копейки), в том числе НДС (20%).
Лимит финансирования пропорционально изменяется по итогам открытого конкурса, в
пределах лимитов бюджетных обязательств.
17 .1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере
3 506 163,08 руб.»
2. Изложить Приложение №1 к Контракту «Ведомость объемов работ» в редакции
Приложение №1 к настоящему соглашению, Приложение №3 к Контракту «График оплаты
выполненных работ» в редакции Приложение №2 к настоящему соглашению.
3. Остальные пункты Контракта, не упомянутые в Соглашении, оставить без изменений.
4. Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.
5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Адреса, реквизиты и подписи сторон:
«ЗАКАЗЧИК» УСРДИС Администрации г. Уфы 450006, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова,84 тел. 8 (347)272-05-10, 273-35-06, 273-95-87 УФК по Республике Башкортостан (Финансовое управление Администрации ГО г. Уфы - УСРДИС Администрации г. Уфы л/с 02302120010) Расчетный счет 40204810465770400088 Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001 ИНН 0278198875 КПП 027801001 ОГРН 1130280023500 ОКПО 15287831 /А ,;Уу^ /7о/с .г * К.П. Паппе «ПОДРЯДЧИК» ООО «Дортрансстрой» Юр.адрес 450022, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина д. 19, корпус 2, эт/ оф 2/85. тел./факс (347) 228-00-04 adss@ufanet.ru, reception.dts@mail.ru ОГРН 1020202552567 ОКПО 52967059 / ИНН 0274068674 КПП 027801001 Р/счет 40702810500250000553 ФИЛИАЛ БАНКА ГПБ (АО) В Г.УФА К/счет 30101810300000000928 БИК 048073928 -- / ) / / Д-М‘ Гилимьянов
Приложение №1
к дополнительному соглашению №7 от « l' ' » ДРМ'йМ 2020 г.
к Контракту №0301300247619000437 303085 от 16 июля 2019 г.
Приложение №1 к Контракту
№0301300247619000437_303085 от 16 июля 2019 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации генеральной подрядной
организацией по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата
Юлаева до ул. Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в
Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап»
№ л.см. Наименование работ В базисных ценах на 01.01. 2000 г./ в текущих ценах на 2 кв. 2019 г., тыс. руб.
Сметная стоимость (Начальная)
всего в том числе
СМР оборудование прочие
1 2 3 4 5
Глава 1. Подготовка территории строительства
ОС №01-01/2 Переустройство КЛ-бкВ 1673,19 1673,19 0,00 0,00
ОС №01-02/2 Сети водоотведения и водоснабжения 9198.87 9198,87 0,00 0,00
ОС №01-03/2 Ливневая канализация 1760,91 1760,91 0,00 0,00
№ 6677/2-01-03-1/Р доп Ливневая канализация (доп) 278,50 278,50 0,00 0,00
ЛС№ 6677/2-01-1 Валка деревьев 2,75 2,75 0,00 0,00
Итого по Главе 1: 12914,23 12914,23 0,00 0,00
Глава 2. Земляное полотно
Л С № 6677/2-02-1 Земляное полотно 596.82 596,82 0,00 0,00
Итого ио Главе 2: 596,82 596,82 0,00 0,00
Глава 3. Дорожная одежда
№ 6677/2-03-3 доп Дорожная одежда на временном съезде на ул. Архитектора Рехмукова 32,27 32,27 0,00 0,00
№6677/2-03-4доп Дорожная одежда на примыкании на ПК2+63 200,81 200,81 0,00 0.00
Л.С №6677/2-03-3 Дорожная одежда 11319,51 11319,51 0.00 0,00
Л.с. 2-03-1 Дорожная одежда (доп) 386,01 386,01 0 00 0,00
Л.С № 6677/2-03-2 Велодорожки 396,84 396,84 0,00 0,00
№1 Пожарный проезд 81,86 81,86 0,00 0,00
Итого по Главе 3: 12417,30 12417,30 0,00 0,00
Глава 4. Искусственные сооружения
№6677/2-06-5(доп) Удерживающее пешеходное ограждение 61,05 61,05 0,00 0,00
№6677/2-02-2(доп) Укрепительные работы с ПК8+04 по ПК10+16 97,23 97,23 0 00 0,00
Л С № 6677/2-04-1 Устройство лестничных сходов.пандусов 9,13 9,13 0,00 0,00
Итого по Главе 4: 167,41 167,41 0,00 0,00
Глава 6.Дорожные устройства и обстановка дороги
Л.С №6677/2-06-1 Обустройство 250.41 250,41 0,00 0,00
Л.С № 6677/2-06-2 Тротуары 2215,64 2215,64 0,00 0,00
Л С № 6677/2-06-3 Устройство газона 167,36 167,36 0.00 0,00
Л.С № 6677/2-06-4 Автопавильон 32,27 32,27 0.00 0,00
О С № 06-01/2 Наружное освещение 1076,68 990,20 86.48 0,00
Итого по главе 6: 374237 3655,89 86,48 0,00
Итого но Главам 1-8 29838,12 29751,64 86,48 0,00
Глава 9.3атраты на строительство временных зданий и сооружений
Л.С №6677/2-09-1 Организация движения на период производства работ 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главе 9: 4,47 4,47 0,00 0,00
Итого по Главам 1-9 29842,59 29756,11 86,48 0,00
Глава 12. Проектные н изыскательские работы
Сводная смета №5 Проектные(изыскательские работы) стадия Р 578,06 0,00 0,00 578,06
Итого по Главе 12: 578,06 0,00 0,00 578,06
Итого по Главам 1-12 30420,65 29756,11 86,48 578,06
Итого по сводному сметному расчету в базисных ценах 2001 г. 30420,65 29756.107 86.48 578,06
Приказ ГК РБ по транспорту и дорожному хозяйству К» 01-05/110 от 25.05.2017 г. Итого с переводом в текущий уровень цен на 1 квартал 2018 г. Ксмр=4,84 146623,67 144019,53 338,14 2266,00
Приложение № 3 к письму Минстроя России от г. № Индекс изменения стоимости проектных работ к=3,92
Приложение№3 к письму Минстроя России от 09.06.2017 г. № 20618-ЕС/09 Индекс изменения стоимости оборудования к=3,91
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года (к=1,043) 152928,49 150212,37 352,68 2363,44
НДС - 20% 30585,70 30042,47 70,54 472,69
Начальная стоимость объекта в текущих ценах 2 кв. 2019 года с НДС -20% 183 514,19 180 254,84 423,22 2 836,13
183 514 188,00
«ЗАКАЗЧИК» УСРДИС-Ддминистрации г. Уфы * К.п. Паппе 1/ J? с А- / * \ \<Р \ A * д (1* * ♦ OI \ KJ'» 1 «ГЕНЕР^ЛЪНьГ^ ПОДРЯДЧИК» Х5ОО «Дортрансстрой» Д.М. Гилимьянов />/> м.п. //*' /v/q САА2_1 //а /а /С L X — ^>^5АШ
Приложение №2
к дополнительному соглашению №7 от « К46А/ 2020 г.
к Контракту №0301300247619000437 303085 от 16 июля 2019 г.
Приложение №3 к Контракту
№0301300247619000437_303085 от 16 июля 2019 г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по объекту «I очередь строительства улицы Рудольфа Нуреева на участке от Проспекта Салавата Юлаева до ул.
Академика Заварицкого с прилегающей улицей Энтузиастов и Бульваром Давлеткильдеева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Корректировка. II этап»
№ этапа Наименование этапа Сумма к оплате, тыс. руб. Сроки оплаты за выполненный этап Доля этапа выполнения контракта в цене контракта %
улица Рудольфа Нуреева
1 Подготовка территории строительства 70 029,01 С момента заключения контракта - Декабрь 2020 38,16%
2 Земляное полотно 11 634,80 Июль 2019 - Декабрь 2020 6,34 %
3 Дорожная одежда 74 928,84 Август 2019 - Декабрь 2020 40,83 %
4 Дорожные устройства и обстановка дороги, наружное освещение 24 095,41 Август 2019 - Декабрь 2020 13,13%
5 Проектные (изыскательские) работы стадия Р 2 826, 13 С момента заключения контракта - Декабрь 2019 1,54%
Авансирование не предусмотрено.
ПОДРЯДЧИК»
ансстрой»
Д.М. Гилимьянов