0% CtfOf	МУ 3W tw(W	^22>/
Контракт № 0345300110123000002
на поставку шкафов для пособий
ИКЗ 233471601384047160100100100050000244
город Никольское
29.08.2023 год
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 11 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД
г.НИКОЛЬСКОЕ» (МКДОУ № 11 г.Никольское), далее именуемое «Заказчик», в лице
заведующего Бахваловой Натальи Юрьевны, - именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
действующего на основании Устава с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСП" (ООО "ВИСП") в лице Генерального директора
Панкратьевой Екатерины Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту
настоящего Контракта именуемые «Стороны», на основании ч. 12 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ),
заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.	ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.	По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в
соответствии с условиями настоящего контракта и спецификацией (приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и
оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2.	Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью,
не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
2.	ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.	Цена Контракта составляет 271665,00 рублей (двести семьдесят одна тысяча
шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается (основание: п. 2, ст.
346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2.	Цена Контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки,
транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, сборку,
установку, вывоз мусора образовавшегося в результате поставки Товара, страхование,
уплату пошлин, налогов и сборов и других обязательных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.3.	Цена Контракта является твердой, устанавливается в российских рублях,
определяется на весь срок действия Контракта и не может быть изменена в ходе его
исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.4.	Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных
Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта
по соглашению сторон.
2.5.	При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком
в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
2.6.	Заказчик, являющийся казенным учреждением, органом местного
самоуправления (муниципальным органом) и органом управления государственными
внебюджетными фондами, в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенного контракта, должен обеспечить согласование новых условий
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количества товара,
предусмотренного контрактом.
3.	ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА
3.1.	Поставка товара оплачивается в строгом соответствии с объемами и
источниками финансирования.
3.2.	Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата производится за поставленный
товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о
приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - документ о приемке)
на основании выставленного счета, счёта-фактуры1,то Варной накладной. Счет, товарная
накладная должны иметь ссылку на номер и дату контракта.
3.3.	Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2023
год (субвенции из областного бюджета Ленинградской области).
3.4.	Расчеты Заказчика с Поставщиком производятся по безналичному расчету
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
3.5.	Обязанность Заказчика по оплате поставленного товара считается исполненной
в момент списания денежных средств с его расчетного счета.
3.6.	Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта.
3.7.	В случае, если настоящий Контракт будет заключен с лицом, имеющим право
на использование упрощенной системы налогообложения, сумма, подлежащая уплате
такому лицу, не включает НДС.
4.	ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1.	Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.Октябрьская., д. 1А (далее -
место поставки) до 30.09.2023 г. Доставка осуществляется за счет Поставщика.
4.2.	Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением
грузоподъемных средств, транспортировка, сборка, монтаж и установка, вывоз мусора
образовавшегося в результате поставки Товара осуществляется силами и средствами
Поставщика.
4.3.	Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в
сформированном с использованием единой информационной системы, подписанном
1 В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, согласно статье 346.11
Налогового Кодекса Российской Федерации счет-фактура не предоставляется.
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Поставщика и размещенном в единой информационной системе документе о приемке.
4.4.	Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте
поставки и включает в себя следующие этапы:
проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры
поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (приложение 1), а также соответствующей заявке Заказчика;
-	проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных
документов, в соответствии с условиями настоящего Контракта;
-	контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
-	контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара,
-	проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
4.5.	Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в
товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика
(изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
4.6.	Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и
документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского
экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для
данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
4.7.	Документ о приемке формируется и направляется Поставщиком с
использованием единой информационной системы в сфере закупок в течение 3 (трех)
рабочих дней после фактической поставки Товара Заказчику. Документ о приемке должен
содержать информацию, предусмотренную статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
К документу о приёмке прилагаются документы, предусмотренные пунктом 3.2.
настоящего контракта.
Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с
момента его размещения в единой информационной системе автоматически с
использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой
поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата
размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой
информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен
Заказчик.
4.8.	Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" По решению
Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из пяти
человек..
4.9.	Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем
поступления документа о приемке (за исключением случая создания приемочной
комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
-	подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе
документ о приемке;
-	формирует с использованием единой информационной системы, подписывает
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания
документа о приемке с указанием причин такого отказа и сроки их устранения.
В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней,
следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
Члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями
поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой
информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями
мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого
отказа. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или
мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает
документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика,
и размешает их в единой информационной системе.
4.10.	Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением
информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о
приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
4.11.	После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания
документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке
и сроки, предусмотренные пунктом 4.9. Контракта.
4.12.	Неустранение в указанный срок обнаруженных недостатков является
основанием для направления претензии Поставщику с требованием об уплате штрафных
санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.13.	В случае невозможности устранения недостатков либо возникновения таких
недостатков три и более раз Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со
дня обращения Заказчика заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества.
4.14.	Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для
определения качества товаров и Контракте, а также некомплектный Товар считается
непоставленным.
4.15.	Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан
обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат
(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы,
понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его
возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
4.16.	Документ о приемке поставленного товара (работы, услуги) считается
подписанным с момента его подписания Заказчиком усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в единой информационной
системе в сфере закупок.
В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может
быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере
закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
4.17.	Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к
Заказчику с момента, когда Поставщик передал товар Заказчику в порядке,
предусмотренном контрактом.
4.18.	Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу)
считаются выполненными Поставщиком, с даты размещения в единой информационной
системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.19.	Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика с момента
подписания Сторонами документа о приемке.
5.	КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
5.1.	Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и
требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также
стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный
товар.
5.2.	Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке
изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и
хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.
5.3.	Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.	Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика
являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий
сертификат соответствия).
5.5.	Объем гарантий качества составляет 100%.
5.6.	Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 24 месяцев с
момента его передачи, в случае если заводом-изготовителем установлен более длительный
гарантийный срок, то применяется гарантийный срок завода-изготовителя.
5.7.	Гарантийный срок начинается с момента передачи товара Заказчику.
5.8.	Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог
быть использован из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения
Поставщика о таких недостатках.
5.9.	На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара
(комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены
недостатки (статья 476 Гражданского кодекса Российской Федерации), устанавливается
гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
5.11.	Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной
документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой.
5.12.	Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара
при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации
и хранению.
5.13.	Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ
17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»,
импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна
строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную
идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
5.14.	Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству,
ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.	Обязанности Поставщика:
6.1.1.	Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 3
(три) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.
6.1.2.	Поставить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.1.3.	Передать Заказчику все необходимые документы на товар.
6.1.4.	Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
6.1.5.	В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком
заменить товар ненадлежащего качества.
6.1.6.	Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а
также к установленному настоящим Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику
результаты поставки товара.
6.1.7.	Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить
недостатки Товара. Исключение составляют недостатки, возникшие после передачи
Товара - по вине Заказчика, в результате действий третьих лиц или непреодолимой силы.
6.1.8.	Поставить Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью
свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся
предметом залога.
6.2.	Поставщик по настоящему Контракту вправе:
6.2.1.	Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки,
предусмотренные Контрактом.
6.2.2.	Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
6.2.3.	Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
6.3.	Обязанности Заказчика:
6.3.1.	Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика
приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (приложение 1), действующей нормативной документацией, а
также соответствующей заявке Заказчика.
6.3.2,	Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на
территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
6.3.3.	Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
6.3.4.	Оказывать любое содействие Поставщику.
6.3.5.	Для проверки предоставленных Поставщику результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу, Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.3.6.	Возвратить Поставщику денежные средства, внесенные Поставщиком в
обеспечение исполнения Контракта, в качестве залога, в том числе в форме вклада
(депозита) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения им всех своих
обязательств по Контракту.
6.4.	Заказчик по настоящему Контракту вправе:
6.4.1.	Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им
обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
6.4.2.	Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных
документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
6.4.3.	Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих
необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки
качества и т.п., для участия в приеме Товара.
6.4.4.	Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять
соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.
6.4.5.	При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения, либо замены
товара.
6.4.6.	Определять лиц, непосредственно осуществляющих контроль за ходом
поставки Товара.
6.4.7.	В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, если
Поставщик не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в
установленный срок.
6.4.8.	Отказаться (полностью или частично) от принятия и оплаты Товара и
потребовать безвозмездного устранения недостатков или замены Товара, если при
приемке будет выявлено устранимое несоответствие Товара требованиям к его качеству,
установленным в законодательстве или Контракте. Исключение составляет случай, когда
Поставщик, получивший уведомление о недостатках Товара, без промедления заменит
его.
6.4.9.	В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству
Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно
либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему
выбору:
-	отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар
денежной суммы;
-	потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
условиям Контракта.
6.4.10.	В случаях, когда подлежащий затариванию Товар передается Заказчику без
тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от
Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или)
упаковку, если иное не вытекает из Контракта или характера Товара. Вместо
предъявления требований, указанных в настоящем пункте Контракта, Заказчик вправе
предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего
качества, если нарушения требований к таре и (или) упаковке существенным образом
нарушают права Заказчика.
7.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1.	В целях обеспечения исполнения обязательств Поставщика по настоящему
Контракту Поставщик представляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или
вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии
определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта,
гарантийных обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта, может предоставить только участник закупки,
с которым заключается контракт.
7.2.	Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму
14217,14 (четырнадцать тысяч двести семнадцать) руб. 14 коп., что составляет 5% от
начальной (максимальной) цены Контракта.
7.3.	В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является
казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта, обеспечение
гарантийных обязательств не требуется.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона №44-ФЗ предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ,
устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
заключается Контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
7.4.	Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
настоящего Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления
обеспечения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона
№ 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта. При
этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
7.5.	Если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена
Контракта, (либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги), которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта,
Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.6.	Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Все споры, вытекающие из независимой гарантии или связанные с ней, должны
рассматриваться в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.7.	Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии Федеральным
законом № 44-ФЗ.
7.8.	В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и
7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного обязательства, начисляется пеня в
размере, определенном в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.
7.9.	Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных
средств по представленному Поставщиком обеспечению исполнения Контракта,
выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика
перед Заказчиком вследствие нарушения им обязательств по Контракту, включая
неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.
7.10	Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в
качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в
соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ часть
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта,
возвращается Поставщику в порядке, предусмотренном статьей 96 Федерального закона.
№ 44-ФЗ. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Поставщиком в
разделе 15 настоящего Контракта.
7.11.	В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ст.96
Федерального закона № 44-ФЗ.
Условие снижения обеспечения исполнения контракта:
-отсутствие неуплаченных неустоек;
-если предусмотрен аванс - приемка товаров, работ, услуг в объеме выплаченного аванса.
7.12.	В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного
контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Условие снижения обеспечения исполнения контракта:
-отсутствие неуплаченных неустоек;
-если предусмотрен аванс - приемка товаров, работ, услуг в объеме выплаченного аванса.
При установлении гарантийных обязательств:
7.13.	Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных
обязательств в форме безотзывной независимой гарантии или передачи заказчику в залог
денежных средств путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия
независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой независимой гарантии, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.14.	Обеспечение гарантийных обязательств может предоставить только участник
закупки, с которым заключается контракт.
7.15.	Обеспечение исполнения настоящего гарантийного обязательства
предоставляется в размере 2843,43 (две тысячи восемьсот сорок три) рубля 43 копейки,
что составляет 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
7.16.	Срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств - не позднее 3
(трех) рабочих дней до дня первой поставки Товара.
7.17.	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения контракта), выполненной работы (ее результатов), осуществляется после
предоставления Поставщиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
7.18.	Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
7.19.	Поставщик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных
обязательств в случаях предоставления информации, предусмотренной соответствии с ч.
8.1 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе с учетом положений статьи 37
Федерального закона № 44-ФЗ.
7.20.	Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в
качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется при условии исполнения
Поставщиком гарантийных обязательств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
исполнения им всех своих обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются
по реквизитам, указанным Поставщиком в разделе 15 настоящего Контракта.
7.21.	В случае заключения контракта с Поставщиком по результатам определения
Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе,
такой Поставщик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных
обязательств в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким
Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на
участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику
неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не
менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки, по результатам осуществления которой заключен
настоящий контракт.
8.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2.2.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
б)	5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
8.2.3.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
8.3.	В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных
Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.
8.3.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере
27166 руб.5О коп. ( двадцать семь тысяч сто шестьдесят шесть руб. 50 коп.), в следующем
порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов :
а)	10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн. рублей;
б)	5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в)	1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50
млн, рублей до 100 млн. рублей (включительно);
8.3.3.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в
следующем порядке:
а)	1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
б)	5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
8.4.	В случае неуплаты Поставщиком сумм штрафов и пеней Заказчик имеет право
осуществить выплату Поставщику суммы за выполненную работу, уменьшенную на
сумму пени и (или) штрафов. Право списания неустойки в виде штрафов и пеней
наступает у Заказчика по истечении 15 календарных дней с момента должного
уведомления Поставщика.
8.5.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может
превышать цену контракта.
8.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7.	Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании
претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный
в претензии. Претензия может быть направлена Поставщику в том числе в адрес
электронной почты, указанный в контракте.
8.8.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения их контрактных
обязательств. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.9.	Размеры неустойки (штрафы, пени) и порядок ее начисления определяются в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Правилами определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключение прострочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042.
8.10.	Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление
денежных средств Исполнителю в случаях приостановления бюджетного финансирования
или его отсутствия.
9.	ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и
которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.
9.2.	Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
9.3.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
10.	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2.	Обмен документами при применении мер ответственности и совершении
иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком (Сторонами контракта) условий контракта осуществляется с использованием
единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных
уведомлений. Такие уведомления формируются в личных кабинетах Сторон контракта с
использованием единой информационной системы, подписываются усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной
системе без размещения на официальном сайте. Срок ответа на такое уведомление может
быть указан в самом уведомлении. Если не указан конкретный срок, то ответ обязателен
не позднее десяти (10) календарных дней».
10.3.	В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые
должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.4.	При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор
разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
11.	УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ
11.1.	Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим
Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или
направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим
предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам,
указанным Сторонами.
11.2.	Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.
11.3.	Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением
или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый
рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.
11.4.	Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или
переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же
этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за
днем вручения.
12.	ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА
12.1.	Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2023 года.
12.2.	Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по нему, не освобождает Стороны от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему
Контракту, если таковые имели место при его исполнении.
13.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1.	При заключении и исполнении Контракта изменение его условий в
одностороннем порядке не допускается.
Контракт может быть изменен по соглашению Сторон по основаниям,
предусмотренным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если
они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к
Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.
13.3.	При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
13.4.	В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности
Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех
же условиях.
13.5.	Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от
исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
13.6.	Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено
-	поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;
-	неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;
-	что Поставщик не приступил к поставке Товара в течение _ (35) дней со дня
подписания Контракта.
14.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.	Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
14.2.	При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы
Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов
расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком
денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет
Поставщик.
14.3.	Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия
Контракта.
14.4.	Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа с
использованием программных средств оператора электронной площадки и подписан
Сторонами ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.5.	Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика
передавать свои права по Контракту третьим лицам.
14.6.	Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой
частью:
-	приложение 1 - спецификация;
-	приложение 2 - описание объекта закупки.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
МКДОУ № 11 г.Никольское
187000 Лен. обл. г. Никольское,
ул.Октябрьская, д. 1А
ИНН 4716013840 КПП471601001
Банковский счет: 40102810745370000098
Казначейский счет: 03231643416480004500
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург
БИК: 044030098
л/сч 0271601016
ОКТМО 41648000
ОГРН 1024701897989
Заведующий МКДОУ № 11 г.Никольское
ПОСТАВЩИК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСП" (ООО
"ВИСП")
ИНН 5322015770 КПП 532201001
ОГРН 1195321005208
175201, Новгородская обл., г.Старая
Русса, наб. Достоевского, д. 32
Расчетный счет 40702810801500189881
£ /£ 30/ C/g/07 7ьЗ/	У
БИК 044525104
ООО “Банк Точка” г. Москва
Тел. 79052397364
Генеральный директор
/Н.Ю. Бахвалова
(подпись)
_____________ /Е. А.Панкратьева
(подпись)
28.08 2023
11:58 15(МСК)
Перейти на электронную
площадку
Пользователь: ПАНКРАТЬЕВА
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат: 019dlbd60096aft9924ed0eb
9lfl532ab2
Выдан: Федеральная начгч овая служба
Период действия сертификата: с
26.01.2023 по 26 04.2024
ООО "ВИСП"
29.08 2023
11 23:28 (МСК)
Пользователь: Бахвалова Наталья
Юрьевна, Заведующий
Сертификат: ООП 38f6d65c90abe22eddd7
8496149196
Выдан: Казначейство России
Период действия сертификата: с
05 04.2023 по 28.06.2024
"МУНИЦИПАЛЕ
НОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
№ 11 У'ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД
Г.НИКОЛЬСКОЕ
Закрыть
Приложение 1
к Контракту №
0345300110123000002
от 29.08.2023 г.
Спецификация
№ п/п	Наименование,	характеристики поставляемого товара, наименование страны происхождения товара	Ед изм.	Количество	Цена за единицу	Сумма
1.	Шкаф для учебных пособий	шт	3	90555,00	271665,00
	Итого:							271665,00
ИТОГО: 271665,00 (двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00
копеек, НДС не облагается (основание: п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации)
Заказчик
 /Н.Ю.Бахвалова
Поставщик
_________ /Е. А.Панкратьева
Приложение 2
к Контракту № 0345300110123000002
от 29.08.2023 г.
Описание объекта закупки
№ufa	Наименование	Описание объекта закупки КТРУ: 31.01.12.130-00000001						Ех изм.	Кат- во	Нянменовапие страны нронсхождеиия товара
	Шкаф для учебных пособий (2000*2400)	Тип: закрытый Наличие демонстрационных витрин: нет. Наличие выдвижных ящиков: нет Наличие полок: да Количество секций: >2 (4) Вид материала корпуса: ЛДСП Вид материала дверей: ЛДСП Количество полок: 5 в каждой секции Высота: >2000 мм (2400 мм) Длина: >1500 мм (2000 мм) Глубина: >400 мм и <450 мм (450 мм) Двери: раздвижные, купе, 4 створки Секций: 4 Полки горизонтальные: 5 шт. в каждой секции Расстояние между папками: 400 мм Материал: ЛДСП Цвет: Бук Бавария		fl	г	1	i н 1	। ши •		Шт.	3	643 России Российская Федерация
Заказчик
Поставщик
/Н.Ю.Бахвалова
____________________/Е. А.Панкратьева